精選制作合同范文錦集九篇

　　在人們的法律意識不斷增強的社會，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么問題來了，到底應(yīng)如何擬定合同呢？以下是小編為大家收集的制作合同9篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

制作合同 篇1

　　甲方(定作方)：

　　法定代表人：

　　乙方(承攬方)：

　　法定代表人：

　　根據(jù)《民法典》及相關(guān)法律法規(guī)，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就項目木制作產(chǎn)品供貨事宜達成以下協(xié)議，以供雙方共同遵守：

　　一、產(chǎn)品基本情況

　　1.基本情況

　　總價款：￥：元

　　其他相關(guān)費用：□送貨費元□安裝費元□測量、設(shè)計費：元

　　□其他費用：元

　　總計金額(大寫)：佰拾萬仟佰拾元角￥：元(包含稅費)

　　2.乙方所供產(chǎn)品必須與雙方封存樣品一致，具體應(yīng)達到以下標準：

　　1.《木制品制作企業(yè)主要材料采購規(guī)范》(MG-2-20xx)

　　2.《木飾面生產(chǎn)安裝企業(yè)標準》(Q/320500JTL003-20xx)

　　3.《木質(zhì)門生產(chǎn)安裝企業(yè)標準》(Q/320500JTL004-20xx)

　　4.《固定家具生產(chǎn)安裝企業(yè)標準》(Q/320500JTL005-20xx)

　　5.其他

　　二、定作設(shè)計

　　□承攬方設(shè)計

　　1.承攬方應(yīng)依據(jù)定作方需求，在前將設(shè)計圖紙一式兩份交定作方，并由雙方簽字/蓋章確認后作為合同附件。

　　2.經(jīng)雙方同意方可更改并重新書面確認。更改所造成的責(zé)任(延期交貨、安裝和費用增減及損失)，由更改方承擔。

　　3.承攬方對設(shè)計方案提出保密要求的，定作方應(yīng)遵守保密義務(wù)。

　　□定作方設(shè)計

　　1.定作方應(yīng)當在本合同簽訂之日起日內(nèi)將設(shè)計圖紙交付承攬方，雙方辦理圖紙的交接簽認手續(xù)。

　　2.定作方將技術(shù)資料及圖紙交付承攬方后日內(nèi)，承攬方應(yīng)當進行檢查復(fù)核。承攬方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時書面通知定作方;定作方應(yīng)當在收到承攬方書面通知后日內(nèi)書面回復(fù)。

　　3.承攬方進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的設(shè)計要求不合理，應(yīng)當立即通知定作方;定作方應(yīng)當在收到書面異議后的日內(nèi)予以答復(fù)并提出修改意見。定作方未答復(fù),承攬方有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失由定作方賠償。

　　4.承攬方對于承攬的工作應(yīng)當嚴格保密，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

　　5.因定作方圖紙細節(jié)問題未能及時解決而耽誤的時間，交貨期按耽誤的時間順延。

　　三、付款方式

　　1.本合同簽訂后日內(nèi)，定作方應(yīng)支付%即人民幣(大寫)(￥元)作為定金。

　　2.%尾款計人民幣(大寫)(￥元)，定作方于驗收結(jié)束后天內(nèi)支付。

　　3.約定收款賬戶：

　　指定收款賬號：。

　　開戶行：。

　　戶名：。

　　四、轉(zhuǎn)包

　　1.定作方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;

　　1.1定作方同意承攬方將定作物的主要工作交由第三人完成的：

　　(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括：。

　　(2)承攬方應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向甲方負責(zé)。

　　1.2承攬方未經(jīng)定作方同意將主要工作交由第三人的，定作方有權(quán)解除合同，要求承攬方承擔賠償責(zé)任。

　　2.定作方(同意或不同意)將定作物的輔助工作交由第三人完成;

　　2.1定作方同意承攬方將定作物的輔助工作交由第三人完成的：

　　(1)承攬方可以交由第三人完成的輔助工作包括：。

　　(2)承攬方應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向甲方負責(zé)

　　2.2承攬方未經(jīng)定作方同意將輔助工作交由第三人的，定作方有權(quán)解除合同，并要求承攬方承擔賠償責(zé)任。

　　五、交貨方式、地點及驗收

　　1.交貨時間：年月日

　　2.交貨地點：。

　　3.交貨方式：□承攬方送貨/□定作方自提

　　4.承攬方上門安裝，驗收標準按雙方認可的圖紙及文字說明為準。

　　5.驗收合格雙方簽署驗收單及結(jié)算單，驗收結(jié)算單作為最終付款依據(jù);驗收不合格乙方應(yīng)予以返工，返工所需材料、工時由乙方承擔。

　　六、質(zhì)量保證

　　1.對所售貨物承攬方提供年的保用期，在保用期內(nèi)因產(chǎn)品質(zhì)量問題致使不能正常使用，承攬方負責(zé)維修，費用由承攬方承擔。

　　質(zhì)保期內(nèi)承攬方應(yīng)在接到定作方通知后24小時內(nèi)進行維修或更換處理，并承擔相關(guān)費用。若乙方未按甲方通知要求進行維護維修，甲方有權(quán)自行組織維修，所產(chǎn)生的費用由乙方承擔。

　　2.保用期后，定作方如需要承攬方維修的，承攬方收取成本費用。

　　3.保用期內(nèi)非產(chǎn)品質(zhì)量原因，而因其它原因造成產(chǎn)品損壞，定作方如需要承攬方維修的，承攬方收取成本費用。

　　七、承攬方違約責(zé)任

　　1.承攬方逾期交貨的，每逾期一天，應(yīng)按貨款金額的百分之一向定作方支付違約金，同時仍應(yīng)履行交貨義務(wù)。

　　逾期超過十五天的，定作方有權(quán)解除合同，并要求承攬方雙倍返還定金，并返還定作方已經(jīng)支付的全部貨款。

　　承攬方交付的定作物不符合合同規(guī)定，可由定作方暫時代為保管，承攬方應(yīng)當償付定作方實際支付的保管費。

　　承攬方擅自更換定作方提供的原材料或零部件，或未經(jīng)同意將承攬工作轉(zhuǎn)包給第三人的，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)當賠償定作方因此造成的全部損失。如定作方要求重新加工，承攬方應(yīng)當按照要求加工，并承擔逾期交付的責(zé)任，按照15.2條款處理。

　　未經(jīng)定作方同意，承攬方擅自將承攬的主要工作交與第三人完成的，定作方有權(quán)解除合同，并要求承攬方賠償損失。

　　八、定作方違約責(zé)任

　　1.定作方逾期付款的，每逾期一天，應(yīng)按逾期金額的千分之一向承攬方支付違約金，同時仍應(yīng)履行付款義務(wù)。

　　逾期超過十五日的，承攬方有權(quán)解除本合同。解除合同時，定作方已經(jīng)支付的款項不再退還，且承攬方無需再向定作方交付貨物。

　　2.定作方如未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供圖紙等或未完成必要的輔助工作和準備工作，經(jīng)催告后定作方在合理期限內(nèi)仍不履行的，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。

　　3.定作方中途變更定作物的'數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)賠償因此給承攬方造成的損失。

　　4.定作方無故解除合同，應(yīng)賠償合同總計金額的%違約金。

　　5.承攬方送交定作物的，定作方無故拒絕接收定作物，賠償因此給承攬方造成的損失。定作方自提定作物的，如超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管費。

　　九、留置權(quán)

　　定作方未按合同約定及時支付承攬方報酬的，承攬方有留置定作物的權(quán)利。雙方約定，承攬方給予定作方天履行債務(wù)期間。(不得少于60天)如前述履行債務(wù)期間屆滿，定作方仍未支付報酬的，承攬方可將財產(chǎn)折價變賣或拍賣，但以未支付報酬總額為限，超出此范圍的，定作方可請求承攬方承擔損害賠償責(zé)任。

　　十、爭議解決

　　1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現(xiàn)的、或與本合同有關(guān)的糾紛之解決，受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律約束。

　　2.因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，由合同各方協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：

　　(1)提交位于(地點)的仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力;

　　(2)依法向所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。

　　十一、其他

　　1.與本合同相關(guān)的訂貨單、提貨單、驗收單、報價表、設(shè)計圖紙等相關(guān)文件為合同附件，與本合同具有同等效力。

　　2.本協(xié)議一式二份，協(xié)議各方各執(zhí)一份。各份協(xié)議文本具有同等法律效力。

　　3.本協(xié)議經(jīng)各方簽署后生效。

　　簽署時間：年月日

　　定作方(蓋章)：

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系方式：

　　地址：

　　承攬方(蓋章)：

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系方式：

　　地址：

制作合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬： 太康縣芝麻洼至高賢道路限高架 制作安裝事宜達成如下一致協(xié)議。

　　一：限高架及減速帶提示牌的`制作

　　1、限高架規(guī)格、尺寸見限高架文件一覽表技術(shù)要求。

　　2、限高架的顏色選擇必須按黑色黃色反光的要求。

　　3、減速帶要求鑄鋼減速帶規(guī)格250*300*50mm。

　　4、提示牌各安裝限高架前后100米處要求反光藍底白字。

　　二：限高架安裝

　　安裝地點： 芝麻洼王橋行政村西200米處

　　三：工程造價及支付方式

　　1、限高架及減速帶提示牌合同總價款：186698.3共

　　2、驗收合格后支付95%費用。

　　3、質(zhì)保期為一年，質(zhì)保期滿后七個工作日內(nèi)支付全部余款。

　　四：工程期限

　　1、合同工期25天，簽訂合同后第二天開始計算。

　　2、因甲方反復(fù)提出修改意見導(dǎo)致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協(xié)商確定延期時間。

　　五：雙方權(quán)利、義務(wù)

　�。�1）甲方權(quán)力、義務(wù)：

　　1、有權(quán)對乙方的設(shè)計提出建議和修改意見。

　　2、向乙方提供限高架位臵并確保此位臵無管道線路、可以施工。

　　（2）乙方權(quán)力、義務(wù)：

　　1、自甲方通知可以現(xiàn)場施工起，按甲方提供的安裝地點在規(guī)定的時間內(nèi)制作施工并安裝完畢。

　　2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符，應(yīng)及時報書面通知甲方，請甲方協(xié)商修改確定。

　　3、在限高架安裝期間，乙方要嚴把質(zhì)量關(guān)，保證道路限高架的安裝安全、牢固，不存在安全隱患。

　　4、安裝道路限高架期間出現(xiàn)的一切安全問題，由乙方負責(zé)。

　　六、其他條例

　　本協(xié)議一式兩份，雙方各持一份，簽字蓋章后生效。

　　甲方：

　　身份證號：

　　簽章：

　　乙方：

　　身份證號：

　　簽章：

　　年月 日 日

制作合同 篇3

　　合同編號：

　　甲方：

　　代表人：

　　乙方：

　　代表人：

　　甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著平等互利、等價有償、公平合理、誠實信用的原則，根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)，就甲方委托乙方加工制作 影視宣傳片一事達成以下協(xié)議：

　　一、影視廣告制作構(gòu)思及制作標準

　　1.影視宣傳片長度 分 秒

　　2.影視宣傳片單價：元（/秒）

　　二、合同總額與付款方式

　　1、合同總額：￥元（大寫：人民幣 ）

　　2、付款方式：

　　2.1甲乙雙方簽訂合同后，甲方需向乙方支付影視廣告制作費的 30 %，￥ 元（大寫：人民幣作為預(yù)付款，乙方充分履行本合同義務(wù)之后，預(yù)付款抵作合同價款的一部分，否則乙方應(yīng)當將預(yù)付款歸還甲方。

　　2.2乙方根據(jù)制作腳本和制作策劃方案完成一稿（帶有中藝虹騰未成品的圖標），甲方項目授權(quán)代表確認乙方上述工作，并簽署《項目進度確認書》。甲方無異議，需向乙方支付剩

　　余 40 ％的款項￥ 元 （大寫：人民幣元）。 如乙方在 個工作日內(nèi)仍未收到甲方支付的項目進度款，乙方有權(quán)暫停項目制作，直至收到項目進度款后，乙方恢復(fù)項目制作。

　　注：1）、以上費用包括但不限于乙方因執(zhí)行本合同而發(fā)生的材料費、差旅費、辦公費、人員工資、一切稅費等所有與本合同項下廣告制作相關(guān)的成本、稅收及費用，甲方再無需支付其它任何費用。

　　2.3為保護雙方知識產(chǎn)權(quán)不受第三方侵害，乙方在項目過程中向甲方提交的任何有關(guān)影片的制作內(nèi)容，乙方均會注明“中藝虹騰未成品”標志字樣。甲方項目授權(quán)代表對乙方最終工作確認后，并簽署項目成品確認書，甲方應(yīng)于1個工作日內(nèi)向乙方支付剩余 %的款項￥（大寫：人民幣__ 元 ）。在收到甲方第三期支付后2個工作日內(nèi)，乙方向甲方交付最終項目成品，甲方授權(quán)代表簽收。

　　三、制作周期

　　本合同簽訂后個工作日內(nèi)完成影視廣告完成品。

　　四、甲方權(quán)利和義務(wù)

　　1、甲方應(yīng)向乙方提出具體要求，并提供項目的相關(guān)資料，為乙方的工作提供便利；在乙方按本合同準時保質(zhì)保量履行義務(wù)及責(zé)任的前提下，應(yīng)保證按約定及時付款；工作內(nèi)容有變更時，應(yīng)及時書面通知乙方。

　　2、如果甲方提出的.修改意見與雙方確認的廣告方案有較大異議的改變，甲方有權(quán)提出修改。

　　3、在乙方提交樣片、配樂后應(yīng)及時完成樣片及配樂的審驗工作，如有異議甲乙雙方本著合作原則，需盡快在合同期限內(nèi)協(xié)商解決。

　　五、乙方權(quán)利和義務(wù)：

　　1、乙方必須嚴格按照甲方簽字認可的廣告文案要求進行拍攝及制作，且成片各項技術(shù)指標均需達到播出要求，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，由乙方承擔全部責(zé)任，并采取相應(yīng)補救措施。

　　2、經(jīng)甲方確定制作廣告方案后，乙方應(yīng)嚴格按照原創(chuàng)意制作，如須更改，須經(jīng)甲方同意，否則，一切后果由乙方承擔。

　　3、必須嚴守商業(yè)道德，做好保密工作，不泄露甲方的商業(yè)秘密，不得將本合同約定的工作成果向第三方復(fù)制或轉(zhuǎn)讓。如乙方提交給甲方的工作成果侵犯第三人著作

　　權(quán)或者其他權(quán)利的，由乙方自行承擔侵權(quán)責(zé)任并承擔因此給甲方造成的損失。

　　六、知識產(chǎn)權(quán)：

　　1、本合同項下所有工作成果的知識產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、著作權(quán)、所有權(quán)、收益權(quán)，均歸屬甲方所有。乙方不得擅自將本合同項下的工作成果向第三方復(fù)制或轉(zhuǎn)讓，也不得用于其他商業(yè)用途。如乙方提交給甲方的工作成果侵犯第三人著作權(quán)、肖像權(quán)或者其他權(quán)利的，由乙方自行承擔侵權(quán)責(zé)任并承擔因此給甲方造成的損失。

　　2、乙方應(yīng)保證甲方使用該電影藝術(shù)短片的任何一部分時均免受第三方提出的侵犯其肖像權(quán)、專利權(quán)、商標權(quán)、版權(quán)、所有權(quán)等的起訴和其他方式的追索。若由此產(chǎn)生侵權(quán)糾紛，由乙方自行承擔，甲方概不負責(zé)，如造成甲方損失，甲方有權(quán)向乙方追索。

　　七、違約責(zé)任

　　1、在合同執(zhí)行過程中如因甲方自身原因（如故意拖延提供相應(yīng)資料的時間等）甲方自行解決，乙方不負擔任何責(zé)任。若因乙方自身原因（如乙方無故逾期交付工作成果，每逾期一天按合同總價的1%向甲方支付違約金）。

　　2、如遇不可抗拒的因素造成乙方不能履行或不能按期履行合同，應(yīng)及時將不可抗力事件情況通過傳真等形式書面通知甲方，并在合理期限內(nèi)提供事件詳情及不能履行或逾期履行其在本協(xié)議項下的全部或部分義務(wù)的理由的有效文件。同時出具權(quán)威部門和公證機構(gòu)證明，雙方應(yīng)立即協(xié)商尋找合理辦法，并盡一切努力減輕不可抗力的后果，由于怠于通知給甲方的損失擴大部分由乙方負責(zé)。

　　3、如果不可抗力事件阻礙本合同的執(zhí)行超過10日整，則甲方有權(quán)以書面形式通知乙方提前終止本協(xié)議，甲乙雙方共同協(xié)調(diào)商議解決問題。

　　4、在合同有效期內(nèi)，雙方的任何一方未經(jīng)另一方同意，不得向第三方轉(zhuǎn)讓本合同中所規(guī)定的任何權(quán)利和義務(wù)，否則守約方有權(quán)終止本合同，賠償守約方相應(yīng)的損失。

　　八、爭議的解決及適用的法律

　　1、本合同未盡事宜，可由雙方另行簽署補充協(xié)議約定。本合同適用中華人民共

　　和國的法律進行解釋及履行。

　　2、 因本合同產(chǎn)生的糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商解決不成的，提交甲方所在地人民法院訴訟解決。

　　九、其他

　　1、 本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，經(jīng)雙方授權(quán)的代表簽字蓋章后生效。

　　2、 本合同生效前，雙方的往來文件與本合同不一致的，以本合同為準。

　　3、 上述合同條款已經(jīng)甲、乙雙方確認，如有變動，需經(jīng)雙方蓋章確認方才生效。

　　十、各方授權(quán)代表

　　甲方授權(quán)聯(lián)系代表：

　　乙方授權(quán)聯(lián)系代表：

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）： 代表人： 代表人：

　　地址： 地 址：電話： 電話：

　　圖文傳真：圖文傳真： 郵箱： 郵箱：

　　時間： 年月日

制作合同 篇4

　　項目 制作安裝工程

　　甲方： 乙方：

　　甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)友好協(xié)商，在平等互利的基礎(chǔ)上，就 項目 制作安裝事宜簽訂本合同，以茲共同遵守。 一、 二、

　　工程地點： 。

　　產(chǎn)品名稱、商標、型號、規(guī)格、數(shù)量、金額。

　　合同總價暫定為人民幣金額 元，（大寫）： 整。具體合同結(jié)算金

　　1. 合同單價及總價已包含制作、供應(yīng)、包裝、運輸、卸貨、安裝所要發(fā)生的一切費

　　用。本合同單價為閉口合同單價,包括且不限于材料價格、稅金、運輸費、倉儲費、制做加工費、施工安裝費、管理費、合同期內(nèi)物價上漲的差價、知識產(chǎn)權(quán)、利潤、維修費, 以及相應(yīng)的包裝、檢驗費用，并包括所有為完成本工程所必需的費用。除甲方書面文件要求的變更所引起的造價增減以及按合同文件的規(guī)定可以調(diào)整的費用外,無論在任何情況下,乙方不得再向甲方提出任何其他費用的請求。 2. 相關(guān)的預(yù)埋件費用、油漆、熱鍍鋅鋼管、配件、螺栓、螺絲、模具費用、維修保

　　養(yǎng)費已包含于合同單價內(nèi)。詳見合同附件技術(shù)要求及圖紙。

　　三、

　　工期：

　　1. 開工日期 年 月 日，完工日期為 年 月日。乙方于此時間內(nèi)完成

　　合同承包范圍內(nèi)全部工作。完工日期為通過甲方驗收日期，以甲方簽署的完工驗

　　1

　　收表為準。工期延誤時,乙方應(yīng)承擔違約責(zé)任。超過合同工期每逾期一天乙方應(yīng)支付甲方人民幣1,000元作為違約金，不可抗力因素及甲方代表人書面簽字蓋章同意順延的情形除外。[注: 我們理解此合同項下不存在指定分包的情況, 請公司

　　確認。]

　　四、

　　質(zhì)量要求：

　　1. 甲方可根據(jù)自身需要不時向乙方提供該工程的整體外觀、觀感、質(zhì)量、使用效果

　　2.3.五、

　　1.2.3.六、

　　1.2.3.七、

　　1.2.3.

　　等相關(guān)要求。乙方應(yīng)保證整體外觀、觀感、質(zhì)量、使用效果能達到合同約定質(zhì)量標準、甲方工地封樣樣品要求及甲方正常要求，否則乙方除按照本合同承擔執(zhí)違約責(zé)任外還應(yīng)在甲方要求的期限內(nèi)自行替換、調(diào)整直至甲方滿意。

　　事先書面許可的情況下利用該工程或其知識產(chǎn)權(quán)等任何部分。 詳細技術(shù)要求見合同附件《技術(shù)要求及圖紙》。 甲方代表

　　本合同協(xié)議條款和條件中的 “甲方”一詞應(yīng)指。 甲方有權(quán)在任何時間委托或授權(quán)予其他單位或人士負責(zé)履行本合同的所有權(quán)力

　　及責(zé)任，乙方不得有異議。

　　甲方代表為 張帆 先生。在本合同范圍內(nèi)，涉及到工期延長、費用增加、質(zhì)量

　　標準變化的所有指示、指令、信函、聯(lián)系單、變更單等文件、資料須經(jīng)甲方代表簽字認可并加蓋甲方公章后方確認為有效。

　　乙方代表

　　經(jīng)甲方同意,乙方任命 先生為乙方代表,行使合同約定的權(quán)力,履行合同

　　約定的職責(zé)。

　　乙方的要求請求和通知應(yīng)事先以書面形式，并由乙方代表簽字后送交甲方代表，

　　在情況緊急且無法與甲方代表取得聯(lián)系的情況下,乙方可采取保護貨物和人員生命、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在此后的24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。 未經(jīng)甲方事先書面同意，乙方代表不可易人，如需更換，乙方須提出正常理由，

　　且經(jīng)甲方同意后方可更換，直至甲方滿意。如未經(jīng)甲方許可更換，視為乙方違約。

　　工程保修期：

　　本合同的工程保修期為 2 年，自甲、乙雙方在竣工驗收單簽字蓋章之日起計算。 在工程保修期內(nèi)所發(fā)生的保修等一切費用均已包括在合同單價及總價內(nèi)。 在工程保修期內(nèi)非人為因素損壞所產(chǎn)生的一切維修材料、人工及相關(guān)費用等均由

　　2

　　乙方所完成的工程的所有權(quán)及全部知識產(chǎn)權(quán)均歸甲方所有。乙方不得在未經(jīng)甲方

　　八、

　　1. 2. 3. 4. 5. 九、

　　1. 2. 3. 4. 5.

　　乙方負責(zé)。乙方應(yīng)在收到甲方（或物業(yè)）通知后按甲方所指定的期限更換或維修，如乙方未按甲方所指定的期限更換或維修，則甲方有權(quán)另行委托他人完成維修更換，由此而發(fā)生的相關(guān)費用，乙方應(yīng)予支付。

　　付款方式：

　　合同簽訂后，乙方供貨及安裝完畢，并通過甲方驗收后十四個日歷天內(nèi)，甲方支

　　付合同金額的70%。

　　竣工移交并進行合同結(jié)算，合同結(jié)算完成并由乙方提交質(zhì)量保證書、相關(guān)質(zhì)量檢

　　測證明文件后，甲方支付至合同結(jié)算金額的95％,質(zhì)量保證金為合同結(jié)算金額的5%。

　　工程保修期滿二年，且乙方提供的貨物無任何質(zhì)量問題(如有質(zhì)量問題,由乙方進

　　行免費更換,直至達到合同要求,并經(jīng)甲方確認),甲方發(fā)出書面工程保修期結(jié)束證明后14天內(nèi),支付工程結(jié)算價的5%。甲方在支付完畢該筆工程結(jié)算價的5%后，不再承擔向乙方的任何其他付款義務(wù)。

　　乙方提交付款申請書是甲方支付給乙方的'每筆款項的前提，如乙方未提交相應(yīng)的

　　付款申請書而導(dǎo)致甲方未付款或付款推遲，由乙方承擔責(zé)任。

　　本合同約定的任何款項的付款支付期限是指達到付款條件且甲方收到乙方付款

　　申請書并經(jīng)甲方確認后起算，至甲方發(fā)出現(xiàn)金、支票、本票、匯票、或銀行劃賬發(fā)出之日。

　　違約責(zé)任

　　除經(jīng)甲方代表認可的發(fā)生不可抗力或自然災(zāi)害外，若乙方不能按本合同第三條約

　　定之時間完成工作，每延期一天乙方需支付甲方合同總價1%作為違約金。如果延誤工期超過10天，除執(zhí)行本合同違約金外，乙方還應(yīng)承擔完全責(zé)任，并賠償甲方由此造成的直接和間接損失。

　　除合同協(xié)議終止以外,違約方承擔違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。

　　一方違約使合同不能履行,另一方欲終止合同,應(yīng)提前七天書面通知違約方,方可

　　終止合同,由違約方承擔違約責(zé)任。

　　甲方不能按合同規(guī)定履行義務(wù)時,甲方應(yīng)承擔違約責(zé)任,造成工期拖延的，相應(yīng)順

　　延工期。乙方不能按合同規(guī)定履行義務(wù)時，乙方應(yīng)承擔違約責(zé)任,除雙倍返還甲方定金外（甲方已簽收驗收的貨物部分定金除外），并賠償甲方由此遭受的全部直接和間接損失。

　　乙方應(yīng)對圖紙設(shè)計、產(chǎn)品制造、運輸、施工安裝上的任何錯誤和質(zhì)量問題承擔責(zé)任，除自行替換、調(diào)整直至甲方滿意外，并賠償甲方由此遭受的直接和間接損失。如甲方接受這種缺陷或錯誤，并不能免除乙方責(zé)任，除該部分有質(zhì)量缺陷或錯誤的貨物按照市場同等質(zhì)量和技術(shù)參數(shù)的價格（須由甲方認定）的70%結(jié)算外，乙方還應(yīng)向甲方支付合同價款20％的違約金。

　　本合同不得轉(zhuǎn)包或分包，否則甲方有權(quán)立即解除合同，且乙方除退還甲方已支付的全部款項外還須向甲方支付合同價款20％的違約金。本合同所謂“不可抗力因素”，是指受影響方所不能合理預(yù)見、不能控制及不能

　　克服的，并直接妨礙或阻止本合同適當履行的以下事件：（1）火災(zāi)、爆炸、臺風(fēng)、洪水、地震、流行病全面爆發(fā)等重大自然災(zāi)害；（2）內(nèi)亂、、入侵、戰(zhàn)爭、戰(zhàn)爭威脅或準備、恐怖活動等重大社會現(xiàn)象。

　　糾紛解決

　　當雙方之間發(fā)生糾紛時,應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成可向工程所在地法院提起訴訟。本合同一式七份，甲方五份，乙方二份。雙方簽字并加蓋公章后生效。

　　(本頁無正文)

　　雙方於 年 月 日 簽署於中國 市

　　甲方：（蓋章）

　　法人代表或代理人：電話： 傳真：

　　乙方：（蓋章）

　　法人代表或代理人：電話： 傳真：

　　聯(lián)系人：

　　電話：

制作合同 篇5

　　甲方：———— （以下簡稱甲方）

　　乙方：___________廣告?zhèn)鞑ビ邢薰��?（以下簡稱乙方）

　　經(jīng)雙方充分協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》相關(guān)規(guī)定，特簽署本合同。

　　一、 合同內(nèi)容：

　　1．___________________________質(zhì)量要求：

　　2．___________________________質(zhì)量要求：

　　3．___________________________ 質(zhì)量要求：

　　二、合同金額：

　　共計人民幣（ 大寫 ）_____________________（小寫 ）____________________

　　三、付款方式：

　　1、本合同簽訂后，甲方支付合同總額的____%，即人民幣￥___________元（

　　大寫：_____________________元整）。

　　2、項目結(jié)束后甲方向乙方支付合同余款，

　　即人民幣￥______________元整（大寫：_____________________元整）。

　　四、責(zé)任與義務(wù)：

　　1． 乙方應(yīng)按甲方要求按質(zhì)按量完成相關(guān)設(shè)計和制作工作。

　　2． 乙方需在規(guī)定時間（______年____月____日前）完成，并送交甲方簽字認可。

　　3． 甲方根據(jù)乙方需要提供相關(guān)資料，并承擔因版權(quán)、文責(zé)所引發(fā)的法律責(zé)任和經(jīng)濟糾紛。

　　五、產(chǎn)權(quán)約定：

　　甲方將委托設(shè)計的所有費用結(jié)算完畢后才享有著作權(quán)，否則，乙方設(shè)計的作品著作權(quán)歸乙方，甲方對該作品不享有任何權(quán)利；甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方設(shè)計的作品而導(dǎo)致的侵權(quán)，乙方有權(quán)依據(jù)《中華人民共和國著作權(quán)法》追究其法律責(zé)任。

　　六、違約責(zé)任：

　　因設(shè)計和制作工作具有很大的`特殊性，在經(jīng)過大量調(diào)研工作的同時更需設(shè)計師的精心創(chuàng)作，乙方在開始著手設(shè)計時就已經(jīng)在全面的履行合同，因此，甲方如提前終止合同，預(yù)付款乙方不予退還。

　　七、其他事項：

　　八、甲乙雙方如因履行本合同發(fā)生糾紛，應(yīng)友好協(xié)商解決，如無果則提請法律途徑解決。

　　本合同壹式兩份，甲乙雙方各持對方簽字蓋章合同一份，均具有同等的法律效力。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　代表簽名： 代表簽名：

　　地址： 地址：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　日期： 日期：

制作合同 篇6

　　甲方：簽訂日期：乙方：簽訂日期：

　　辦事處世（以下簡稱甲方）向盤委托（以下簡稱乙方）負責(zé)設(shè)計制作成品。本著精誠合作的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特簽訂此《委托制作合同》，內(nèi)容如下：

　　一、制作項目名稱、規(guī)格、數(shù)量、工期：

　　制作項目名稱：制作規(guī)格：長1100x寬600x高900㎜（具體樣本參照專柜并以次為標準）角柜2個制作數(shù)量：標準專柜7節(jié)工期：乙方應(yīng)按照甲乙雙方協(xié)商簽定的日期按時交貨，如遇不可抗力的特殊因素，經(jīng)雙方協(xié)商可以適當延期2天交付，如不能按照合同日期準時交付，甲方將扣除乙方尾款的作為違約金。

　　二、制作要求：

　　甲方負責(zé)向乙方提供設(shè)計要求乙方按照甲方的設(shè)計要求制作，乙方應(yīng)根據(jù)甲方提出的修改意見進行修改，乙方應(yīng)按照最終確認的設(shè)計要求進行制作。

　　三、甲方權(quán)利義務(wù)：

　　甲方負責(zé)設(shè)計內(nèi)容的審定并提供相關(guān)標識文字。甲方有權(quán)對設(shè)計、制作進度和質(zhì)量進行監(jiān)督，并提出改進意見。甲方須嚴格按照合同付款期限，按時支付乙方所需款項。乙方須向甲方提交營業(yè)證明及相應(yīng)資質(zhì)證明，以備甲方查驗及存檔。乙方須認真遵守本合同附件1之報價明細表，向甲方提供有質(zhì)量保證的'合格柜臺。乙方有權(quán)在合同簽定時要求甲方支付一定的定金，并在所有工程結(jié)束經(jīng)甲方驗收合格交付，要求甲方支付其尾款。

　　五、價款及支付方式：

　　1、

　　2、項目總造價：人民幣元整（大寫：人民幣整）。付款方式及時間：合同簽定后，甲方支付給乙方總價款四、乙方權(quán)利義務(wù)：的%，

　　計元，柜臺完工后驗收合格尾款一次性付清。

　　六、運輸及售后：

　　1、乙方不承擔送貨和包裝。

　　2、乙方應(yīng)對其交付的柜臺在一年內(nèi)給予質(zhì)量保證，比如脫漆等因原材料不合格而出現(xiàn)的質(zhì)量問題給予甲方售后。

　　七、其他

　　1、本合同含1份附件，與本合同具有同等法律效力。

　　2、雙方因協(xié)議的解釋或履行發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院提起訴訟。

　　3、協(xié)議的變更、續(xù)簽及其他末盡事宜，由雙方另行商定。

　　4、本合同自簽字之日起生效。

　　5、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份為憑。

　　甲方：紐曼理想數(shù)碼科技有限公司合肥辦事處乙方：

　　地址：地址：

　　授權(quán)簽字人：授權(quán)簽字人：

　　聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

　　傳真：傳真：

制作合同 篇7

　　門頭廣告制作合同

　　甲方： （以下簡稱甲方）

　　乙方： （以下簡稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特簽定本合同并共同嚴格履行合同條款，任何一方違反本合同規(guī)定，均按《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和有關(guān)法規(guī)規(guī)定承擔經(jīng)濟責(zé)任。

　　一、項目名稱

　　門頭制作安裝外漏發(fā)光字，數(shù)碼管亮化

　　二、項目內(nèi)容

　　附材料規(guī)格，材質(zhì)說明，實際規(guī)格比例圖紙

　　三、項目總金額

　　共計人民幣( 大寫 )

　�。ㄐ�寫 ）

　　四、付款方式:

　　1、第一次大寫（）

　　2、第二次）

　　五、工程期限：合同簽訂之日起天完成。

　　六、驗收：在制作安裝完成后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，如有質(zhì)量問題，甲方有權(quán)要求乙方重新制作安裝，直到甲方驗收合格。

　　七、責(zé)任與義務(wù):

　　1．乙方應(yīng)按甲方要求按質(zhì)按量完成相關(guān)的制作工藝。

　　2、施工期間乙方要注意施工安全,如出現(xiàn)傷及自身及他人安全事故責(zé)任由乙方承擔。

　　3、乙方在履行合同中，如因甲方付款不及時、施工場地未協(xié)調(diào)相關(guān)部門以至延誤工期，乙方不負責(zé)任，另產(chǎn)生的其他費用由甲方支付。

　　4、乙方在履行合同中，如遇天氣等不可抗議因素或甲方方案變動時有延誤

　　工期，甲乙雙方因協(xié)商解決。

　　5、如甲方另增加項目或項目方案變動，所產(chǎn)生的`費用由甲、乙方協(xié)商另算。

　　八、質(zhì)保期：門頭發(fā)光字及燈管制作安裝驗收合格之日起壹年內(nèi)免費保修，保修期間乙方在接到甲方維修通知后三日內(nèi)提供維修服務(wù)。

　　九、如甲方各項款項付款不及時到位造成的工期延誤，乙方不負責(zé)任，

　　十、違約責(zé)任:

　　因制作工作具有很大的特殊性，乙方在開始著手制作時就已經(jīng)在全面的履行合同，因此，甲方如提前終止合同，預(yù)付款乙方不予退還。

　　其他事項：

　　十一、甲乙雙方如因履行本合同發(fā)生糾紛，應(yīng)友好協(xié)商解決，如無果則提請法律途徑解決。

　　十二、本合同壹式貳份，甲乙雙方各持對方簽字蓋章合同壹份，另附件均具有同等的法律效力。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　代 表 簽 字： 代 表 簽 字：

　　聯(lián) 系 方 式： 聯(lián) 系 方 式：

　　簽 訂 地 點 ： 簽 訂 地 點 ：

　　日期：年 月 日 日期：年 月 日

制作合同 篇8

　　甲方：

　　聯(lián)系人：

　　乙方：

　　聯(lián)系人：

　　就甲方委托乙方進行展覽展示設(shè)計及施工事宜，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

　　一、項目概況：

　　名稱：

　　工程地點：

　　工作范圍：

　　竣工交付時間：簽訂合同后個工作日，因不可確定因素拖延雙方協(xié)議為準。承包方式：包工、包料、包質(zhì)量、包工期。

　　二、質(zhì)量保證：

　　裝飾工程質(zhì)量應(yīng)符合國家標準、本合同附件及效果圖的要求。

　　三、總價款及支付方式：

　　1、工程總價款為元（大寫），該價款為固定價且已包括了設(shè)計費、材料費、制作安裝費、裝卸費、搬運費、稅費等所有費用，如甲方再添加附近內(nèi)容以外項目或者數(shù)量變動，根據(jù)實際制作數(shù)量和價格補充協(xié)議。

　　2、付款方式：

　　本合同簽訂后甲方先付合同總價款的%，設(shè)計制作材料完畢安裝完畢前三天，再支付總價款的%進度款，完工并經(jīng)甲方驗收合格后付合同總價款的%結(jié)清。

　　四、工程要求：

　　1、乙方應(yīng)當按經(jīng)甲方簽字確認的設(shè)計圖、效果圖（附件一）進行施工，未經(jīng)雙方書面同意，甲乙雙方不得隨意改動設(shè)計，因甲方改動材料設(shè)計產(chǎn)生的費用甲方需承擔;

　　2、乙方應(yīng)當嚴格按經(jīng)甲方預(yù)算部審定的《展覽展示費用預(yù)算》（附件二）的要求采購材料及設(shè)備。

　　3、乙方應(yīng)保證其采購的產(chǎn)品均為合格產(chǎn)品。如乙方采購的`產(chǎn)品不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，由乙方自行承擔責(zé)任。

　　4、乙方應(yīng)當保證該工程能夠達到效果圖的要求。

　　5、乙方負責(zé)施工現(xiàn)場及其施工人員的安全保管責(zé)任，乙方如違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

　　五、違約責(zé)任：

　　1、因該工程的特殊性，甲方做好充分配合工作，乙方必須保證該工程能夠按時交付使用，因甲方造成時間延誤乙方不承擔責(zé)任，時間順延，因乙方造成時間延誤，乙方承擔合同總價款10%的違約金。

　　2、甲方如中途有其他變動，不是因為乙方造成，甲方無權(quán)要回預(yù)付定金，并支付乙方材料費和施工費、設(shè)計費等相關(guān)投入費用。

　　3、乙方在施工過程中應(yīng)保證甲方財產(chǎn)的安全，如有損壞，應(yīng)予賠償，甲方也可在通知乙方后直接從應(yīng)付工程款中扣除。

　　六、爭議的解決：

　　因本合同的履行發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，應(yīng)向合同簽訂地人民法院起訴。

　　七、列本合同附件與本合同具有同等法律效力。

　　八、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。

　　九、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

制作合同 篇9

　　甲方：（委托方）---------------

　　乙方：（承制方）---------------

　　甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)相關(guān)法律、

　　法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬 廣告牌（以下簡稱廣告牌）的制作、安裝事宜達成如下一致協(xié)議：

　　一、廣告牌制作

　　1、廣告牌規(guī)格：

　　2、材質(zhì)：---------------

　　3、要求：---------------

　　二、廣告牌安裝

　　安裝地點：---------------

　　三、工程造價及支付方式

　　1.廣告牌制作費（即合同總價款）：共計人民幣--------- 元，大寫--------元整。

　　2.支付方式：---------------

　　a.合同簽訂時甲方預(yù)付程款-------- 元，大寫 --------元。

　　b.制作安裝完成后，經(jīng)甲方驗收合格，即付清所有工程款項。

　　四、工程期限

　　1、自合同簽訂甲方預(yù)付工程款之日起 天。如遇不可抗力因素（如雨、雪、四級以上大風(fēng)）工期順延。

2、因甲方反復(fù)提出修改意見導(dǎo)致乙方工作不能按時完成時，可由雙方協(xié)商確定延期時間。

　　五、雙方權(quán)利、義務(wù)

　　甲方：

　　1、辦理廣告牌設(shè)置、安裝所必須的報批手續(xù)及相關(guān)費用。

　　2、有權(quán)對乙方的設(shè)計提出建議和修改意見，以使乙方設(shè)計的作品更符合甲方單位文化內(nèi)涵。

　　3、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路、可以施工，因未實際測量導(dǎo)致的人、財、物的損害由甲方承擔。

　　4、有義務(wù)提供有關(guān)單位資料或其他有關(guān)資料供乙方設(shè)計參考。

　　5、負責(zé)提供施工現(xiàn)場的水、電等設(shè)施齊全，供乙方使用。

　　6、按本合同規(guī)定結(jié)算廣告牌的制作、安裝費用。

　　乙方：

　　1、自甲方通知可以現(xiàn)場施工起，按甲方提供的安裝地點在規(guī)定的時間內(nèi)制作施工并安裝完畢。

　　2、嚴格按照甲方確認的施工方案進行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖方案不符，應(yīng)及時報請甲方協(xié)商修改確定。

　　3、確保施工嚴格按照規(guī)定操作，未按規(guī)定操作所造成的人、財、物的.損害，由乙方負責(zé)。

　　六、關(guān)于驗收

　　1、乙方全部制作安裝完工后一周內(nèi)，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后一周內(nèi)不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質(zhì)量合格。

　　2、廣告結(jié)構(gòu)制作安裝應(yīng)當牢固，抗風(fēng)力應(yīng)達到6級。

　　七、違約責(zé)任：

　　1、甲方未能按本合同第三條規(guī)定時間付款，每逾期一日，應(yīng)以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延

　　2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規(guī)定按時制作、安裝成廣告牌，每逾期一日，乙方應(yīng)向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。

　　3、乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量、結(jié)構(gòu)牢固性、抗風(fēng)力等指標達到相關(guān)標準。如未達標乙方應(yīng)承擔返工及相應(yīng)損失。

　　4、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責(zé)，預(yù)付工程款項不予退還，乙方有權(quán)就實際施工情況要求甲方支付已完部分或全部制作作費。

　　八、因廣告所產(chǎn)生的責(zé)任的承擔：

　　1、在本廣告的制作、安裝過程中，如因乙方原因造成第三人的人身或財產(chǎn)損害，均與甲方無關(guān)。

　　2、本廣告安裝制作完畢后，因不可抗力的因素如重大自然災(zāi)害（颶風(fēng)、地震、高空墜物等）、安裝建筑物本身質(zhì)量問題等，造成的廣告牌損壞以及由廣告損壞、墜落等所造成的人、財、物的損壞，乙方不承擔任何責(zé)任。

　　3、由于商標、肖像、廣告詞及其他因甲方提供的廣告內(nèi)容而產(chǎn)生的糾紛與乙方無關(guān)。

　　九、保修期限：

　　1、自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目保修壹年。人為損毀乙方不負責(zé)保修。

　　2、 保修期滿后，雙方另簽維修協(xié)議進行維修。

　　十、本合同除簽章部分外，均為打印，手寫、涂改無效。

　　十一、未盡事宜雙方協(xié)商解決。

　　十二、本協(xié)議自簽訂之日起一年后自動失效。

　　十三、此合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　甲方：（蓋章）--------------- 乙方：（蓋章）---------------

　　聯(lián)系電話：--------------- 聯(lián)系電話：---------------

　　20xx年XX 月XX 日 20xx年XX 月 XX日