違約合同賠償標(biāo)準(zhǔn)(25篇)
現(xiàn)今社會(huì)公眾的法律意識(shí)不斷增強(qiáng),越來(lái)越多事情需要用到合同,合同協(xié)調(diào)著人與人,人與事之間的關(guān)系。那么合同書(shū)的格式,你掌握了嗎?下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫(xiě),我們一起來(lái)了解一下吧。
違約合同賠償標(biāo)準(zhǔn)篇一
乙方:_______________(需方)有限公司
一、原因
___ 年 ___ 月 ___ 日,乙方向甲方訂購(gòu)減速機(jī)_____一臺(tái),總價(jià)款_____元,___ 年 ___ 月 ___ 日前交貨(30天交貨),雙方簽定了書(shū)面合同。
二、損失
___ 年 ___ 月 ___ 日甲方應(yīng)按時(shí)發(fā)貨時(shí)。___ 年 ___ 月 ___ 日甲方未將減速機(jī)發(fā)出,直接影響甲方經(jīng)濟(jì)損失5萬(wàn)元整,間接經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)。
三、責(zé)任承擔(dān)
鑒于乙方態(tài)度誠(chéng)懇,經(jīng)甲方董事決定,乙方最遲為_(kāi)__ 年 ___ 月 ___ 日前發(fā)貨。不能按時(shí)發(fā)貨,即為甲方違約,一切損失由甲方承擔(dān)。
_____________有限公司
___ 年 ___ 月 ___ 日
違約合同賠償標(biāo)準(zhǔn)篇二
編號(hào):__________
甲方:__________
乙方:__________
第一條 具體約定:
(一)、乙方借給甲方人民幣(大寫(xiě))_____________ 萬(wàn)元整。(小寫(xiě):__________元)
(二)、本合同借款用______________________________________________。
(三)、本合同借款月利率:月利率按照 分計(jì)算。
(四)、本合同借款期限___個(gè)月,自__年__月__日起至___年__月__日止。
借款最后還款日為_(kāi)_年__月__日。
(五)、甲方選擇的還款方式為
(六)、本合同自簽訂日起生效。
第二條 違約責(zé)任
一、發(fā)生下列情況之一即構(gòu)成違約:
(一)甲方改變借款用途;
(二)甲方違反本合同約定,逾期或未按約定的金額歸還借款本息;
(三)甲方或擔(dān)保人其他可能影響歸還乙方借款的行為。
二、違約責(zé)任
(一)乙方如因本身責(zé)任不按合同規(guī)定支付借款,給甲方造成經(jīng)濟(jì)上的損失,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)違約責(zé)任。
(二)甲方如未按借款合同規(guī)定使用借款,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),乙方有權(quán)提前收回部分或全部借款,并對(duì)挪用借款部分在原借款利率的基礎(chǔ)上加收__%的罰息。
(三)甲方如不按期付息還本,或有其他違約行為,乙方有權(quán)要求甲方提前歸還已借的本息。并從過(guò)期之日起,對(duì)逾期借款部分按借款利率加收每日__%的利息。
(四)甲方如不按期付息還本,乙方亦可向有管轄權(quán)的人民法院申請(qǐng)查封和拍賣甲方名下財(cái)物,用于抵償借款本息,若有不足抵償部分,乙方仍有權(quán)向甲方追償。直至甲方還清乙方全部借款本息為止。
(五) 甲方如不按期付息還本,或有其他違約行為,甲方同意并承擔(dān)乙方催款期間的相關(guān)所有支出(如催款人工資,車費(fèi),電話費(fèi),飲食費(fèi),訴訟費(fèi),律師費(fèi),公證費(fèi)、仲裁費(fèi)、差旅費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣或變賣費(fèi)、過(guò)戶費(fèi)、保全費(fèi)、公告費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)用等一切費(fèi)用),并且同意賠償乙方的有關(guān)損失。
三、發(fā)生違約情況時(shí),乙方有權(quán)采取以下一種或多種措施:
(一)按中國(guó)人民銀行的規(guī)定計(jì)收罰息和復(fù)利;
(二)要求甲方立即提前償還部分或全部借款,或以合法程序處分本合同項(xiàng)下的抵、質(zhì)押物以清償全部借款和利息,或要求保證人履行保證責(zé)任;
(三)其他法律允許的措施。
第三條 糾紛的解決
本合同履行中發(fā)生爭(zhēng)議,各方協(xié)商解決。
甲方(簽字):_____________________
乙方(簽字):____________________
合同簽訂日期:__________年月日
違約合同賠償標(biāo)準(zhǔn)篇三
甲方(出賣人):_______________有限公司
乙方(買受人):_______________業(yè)主
鑒于:
1、________年________月________日,甲、乙雙方共同簽訂了《________市商品房預(yù)售合同》(合同編號(hào):_______________),乙方購(gòu)買________小區(qū)住宅樓(________),乙方已向甲方支付購(gòu)房款人民幣_(tái)_______元。
2、甲方應(yīng)于________年________月________日前向乙方交付商品房。
3、松華園小區(qū)住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知書(shū)》,甲方自________年________月________日日起辦理入住手續(xù),乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至________年________月________日。
5、乙方已于________年________月________日辦理了入住手續(xù),接收了商品房。
6、自________年________月________日起至________年________月________日止,甲方逾期交房________日,對(duì)照《________市商品房預(yù)售合同》第十三條之約定,甲方按日計(jì)算向乙方支付全部已付款萬(wàn)分之四的違約金,甲方應(yīng)向乙方支付逾期違約金人民幣_(tái)_______元。
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,達(dá)成以下協(xié)議共同執(zhí)行
一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣_(tái)_______元,于________年________月________日前以現(xiàn)金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開(kāi)具收據(jù)。
三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責(zé)任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。
五、本協(xié)議一式三份,甲方持兩份,乙方持一份,具有同等法律效力。
甲方:____________乙方:____________
________年________月________日
違約合同賠償標(biāo)準(zhǔn)篇四
公司:
貴方于年月日與我公司簽訂《買賣合同》后,因貴方?jīng)]有按照雙方簽訂的合同履行合同內(nèi)容,嚴(yán)重違約,導(dǎo)致我方蒙受巨大損失,所以依照合同的約定,提前終止供貨合同。
現(xiàn)向您函告如下:根據(jù)雙方簽訂的《買賣合同》
第一條之約定,買方所供貨物與合同內(nèi)產(chǎn)品規(guī)格和型號(hào)不符;根據(jù)《買賣合同》
第二條之約定,用于貿(mào)易結(jié)算,必須帶檢定證書(shū)。
您公司并未按照合同內(nèi)容進(jìn)行實(shí)施,基于以上原因,我公司正式通知您解除您于——月——日與我公司簽訂的《買賣合同》,同時(shí)我公司保留進(jìn)一步追究您違約責(zé)任的權(quán)利。
特此函告
公司
違約合同賠償標(biāo)準(zhǔn)篇五
甲方(出借人) ________
住所: ______
乙方(借款人) _________
住所: ___________________
甲乙雙方本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則,經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成本合同,并保證共同遵守執(zhí)行。
一、借款金額 :乙方向甲方借款人民幣(大寫(xiě)) ______ (小寫(xiě):___萬(wàn)元)
二、借款用途為 購(gòu)買原材料。
三、借款利息:借款利率為月利息__________%,按月收息,利隨本清。
四、借款期限:借款期限為_(kāi)___個(gè)月內(nèi) ,從_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。如實(shí)際放款日與該日期不符,以實(shí)際借款日期為準(zhǔn)。乙方收到借款后應(yīng)當(dāng)出具收據(jù),乙方所出具的借據(jù)為本合同的附件,與本合同具有同等法律效力。
五、甲方以轉(zhuǎn)賬的方式將所借款項(xiàng)打入乙方賬戶。
借款人用戶名:_______________
賬號(hào):__________________
開(kāi)戶銀行:__________________
六、保證條款:
借款方必須按照借款合同規(guī)定的用途使用借款,不得挪作他用,不得用借款進(jìn)行違法活動(dòng)。否則,甲方有權(quán)要求乙方立即還本付息,所產(chǎn)生的法律后果由乙方自負(fù)。
七、違約責(zé)任
1、乙方如未按合同規(guī)定歸還借款,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金以及因訴訟發(fā)生的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用。
2、乙方如不按合同規(guī)定的用途使用借款,甲方有權(quán)隨時(shí)收回該借款,并要求乙方承擔(dān)借款總金額百分之 一 的違約責(zé)任。
3、當(dāng)甲方認(rèn)為借款人發(fā)生或可能發(fā)生影響償還能力之情形時(shí),甲方有權(quán)提前收回借款,借款人應(yīng)及時(shí)返還,借款人及保證人不得以任何理由抗辯。
八、合同爭(zhēng)議的解決方式:本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人雙方友好協(xié)商解決,也可由第三人調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,可依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、本合同自各方簽字之日起生效。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,合同文本具有同等法律效力。
甲方:__________
乙方:__________
時(shí)間:__________
違約合同賠償標(biāo)準(zhǔn)篇六
違約合同的處理方式要看對(duì)方的違約程度。如果一方違約致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)即根本違約時(shí),另一方當(dāng)事人可以行使解除權(quán)解除合同;如果一方違約沒(méi)有達(dá)到根本違約的程度,另一方當(dāng)事人可以追究違約方當(dāng)事人的違約責(zé)任。
《中華人民共和國(guó)民法典》
第五百七十七條 當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。
第五百八十二條 履行不符合約定的,應(yīng)當(dāng)按照當(dāng)事人的約定承擔(dān)違約責(zé)任。對(duì)違約責(zé)任沒(méi)有約定或者約定不明確,依據(jù)本法第五百一十條的規(guī)定仍不能確定的,受損害方根據(jù)標(biāo)的的性質(zhì)以及損失的大小,可以合理選擇請(qǐng)求對(duì)方承擔(dān)修理、重作、更換、退貨、減少價(jià)款或者報(bào)酬等違約責(zé)任。
第五百八十五條 當(dāng)事人可以約定一方違約時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金,也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法。
約定的違約金低于造成的損失的,人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請(qǐng)求予以增加;約定的違約金過(guò)分高于造成的損失的,人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)事人的請(qǐng)求予以適當(dāng)減少。
當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的,違約方支付違約金后,還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)。
違約合同賠償標(biāo)準(zhǔn)篇七
甲方(出賣人):_______________物業(yè)發(fā)展有限公司
乙方(買受人):_______________小區(qū)單元房業(yè)主
鑒于:
1、______年______月______日,甲、乙雙方共同簽訂了《__________市商品房預(yù)售合同》(合同編號(hào):_________________),乙方購(gòu)買____________小區(qū)住宅樓,乙方已向甲方支付購(gòu)房款人民幣_(tái)___________元。
2、甲方應(yīng)于______年______月______日前向乙方交付商品房。
3、松華園小區(qū)住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知書(shū)》,甲方自______年______月______日起辦理入住手續(xù),乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至______年______月______日。
5、乙方已于______年______月______日辦理了入住手續(xù),接收了商品房。
6、自______年______月______日起至______年______月______日止,甲方逾期交房日,對(duì)照《__________市商品房預(yù)售合同》第十三條之約定,甲方按日計(jì)算向乙方支付全部已付款萬(wàn)分之四的違約金,甲方應(yīng)向乙方支付逾期違約金人民幣_(tái)_____元。
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,達(dá)成以下協(xié)議共同執(zhí)行
一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣_(tái)___________元,于______年______月______日前以現(xiàn)金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開(kāi)具收據(jù)。
三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責(zé)任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。
五、本協(xié)議一式三份,甲方持兩份,乙方持一份,具有同等法律效力。
甲方:______________乙方:______________
_________年______月____日
違約合同賠償標(biāo)準(zhǔn)篇八
借款人:______(以下簡(jiǎn)稱甲方)______法定代表人:______委托代理人:______公司住所:______聯(lián)系電話:______郵編:______
貸款人:______(以下簡(jiǎn)稱乙方)______法定代表人:______委托代理人:______公司住所:______聯(lián)系電話:______郵編:______
甲乙雙方本著平等、自愿和誠(chéng)實(shí)信用原則,就借款事宜達(dá)成一致。特訂立本合同,供雙方恪守履行。
第一條 借款金額與期限
合同雙方協(xié)商一致,由乙方向甲方出借資金共計(jì)人民幣_(tái)___________元(大寫(xiě):________________整)。本合同借款期限為_(kāi)___年,自年____月____日至____年____月____日止。借款期限屆滿以后,雙方協(xié)商一致的,可以延長(zhǎng)。
第二條 借款用途
甲方將借入的資金用于________________。
如業(yè)務(wù)發(fā)展需要,甲方也可將該筆本金用于____________________。
第三條 利率與利息
1.本合同借款利率根據(jù)合同簽訂日相應(yīng)檔次的法定貸款利率確定,為_(kāi)_______。
每季結(jié)息日當(dāng)日,按中國(guó)人民銀行相應(yīng)檔次利率確定下一季借款利率。
2.本合同借款自乙方劃出資金之日起計(jì)息,按____(月季)結(jié)息,結(jié)息日為_(kāi)___________________(每月的年____月____日。
如付息日非乙方工作日,則順延至乙方工作日支付利息。
借款期限屆滿時(shí),當(dāng)次利息與本金一并清償。
第四條 還款方式
1、經(jīng)協(xié)商一致,甲乙雙方選擇以下第____種還款方式:
(1)甲方分期償還借款:
(2)本合同借款期限屆滿后,甲方一次性償還借款。
2.乙方指定以下銀行賬號(hào)為收款賬號(hào)并保證其真實(shí)有效。
借款期限(或者分期期限)屆滿以后七個(gè)工作日內(nèi),甲方將本合同借款(或者分期還款金額)匯入該賬號(hào)。
開(kāi)戶行:_______________________________
開(kāi)戶名:________________________________
賬號(hào):________________________________
3.甲方提前還款的,應(yīng)當(dāng)提前七個(gè)工作日書(shū)面通知乙方,借款利息則按照實(shí)際借款期限計(jì)算。
第五條 借款展期
甲方不能按期歸還本合同項(xiàng)下借款,需要展期時(shí),應(yīng)在借款期限(或者分期期限)屆滿前十個(gè)工作日內(nèi)向乙方提出書(shū)面申請(qǐng),經(jīng)乙方審查同意,簽訂借款展期協(xié)議。
第六條 貸款的擔(dān)保
甲乙雙方選擇履行本條第____款。
1.本合同借款無(wú)擔(dān)保;
2.本合借款的`擔(dān)保方式為_(kāi)___________,由乙方與擔(dān)保人就本合同的具體擔(dān)保事項(xiàng)簽訂編號(hào)為_(kāi)___________的擔(dān)保合同。
第七條 甲方保證
1.甲方是根據(jù)中華人民共和國(guó)法律依法成立的中國(guó)法人,具有簽訂和履行本合同所必需的民事權(quán)利能力和行為能力,能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。
2.甲方提供的與本貸款有關(guān)的一切文件、報(bào)表及陳述均是合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的。
第八條 甲方義務(wù)
1.甲方應(yīng)按合同約定清償貸款本金和利息。
2.借款期間,甲方經(jīng)營(yíng)決策發(fā)生任何重大改變(包括但不限于轉(zhuǎn)股、改組、合并、分立、合資、合作、經(jīng)營(yíng)范圍和注冊(cè)資本變更等),可能影響乙方權(quán)益,甲方應(yīng)至少提前三十個(gè)日歷日書(shū)面通知乙方,并且落實(shí)借款清償責(zé)任,或者提前清償,或者提供乙方認(rèn)可的擔(dān)保。
3.甲方應(yīng)當(dāng)接受乙方監(jiān)督。
如乙方要求,甲方應(yīng)當(dāng)提供真實(shí)反映借款使用情況的報(bào)表及其他文件。
4.未經(jīng)乙方書(shū)面同意,甲方不得以任何方式轉(zhuǎn)移或變相轉(zhuǎn)移本合同的債務(wù)責(zé)任。
5.甲方轉(zhuǎn)讓、處分其重大資產(chǎn)或營(yíng)業(yè)收入的全部或大部分,應(yīng)至少提前三十個(gè)日歷日書(shū)面通知乙方,并且落實(shí)借款清償責(zé)任,或者提前清償貸款,或者提供乙方認(rèn)可的擔(dān)保。
6.如發(fā)生影響甲方合同履行能力的重大事件,包括但不限于重大經(jīng)濟(jì)糾紛、停業(yè)、歇業(yè)、被宣告破產(chǎn)、解散、被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、被撤銷、財(cái)務(wù)狀況惡化等,甲方應(yīng)立即書(shū)面通知乙方。
7.保證人出現(xiàn)停業(yè)、歇業(yè)、被宣告破產(chǎn)、解散、被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、被撤銷以及經(jīng)營(yíng)虧損等情形,或者作為本合同借款擔(dān)保的抵押物、質(zhì)物、質(zhì)押權(quán)利價(jià)值減少時(shí),甲方應(yīng)提供乙方認(rèn)可的新?lián)!?/p>
8.借款期間,甲方變更法人名稱、法定代表人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、住所、電話、傳真等,應(yīng)在變更后七個(gè)日歷日內(nèi)書(shū)面通知乙方。
第九條 乙方義務(wù)
1.乙方應(yīng)當(dāng)依照合同約定,按時(shí)足額出借資金給甲方。
2.對(duì)于磋商、訂立、履行本合同的過(guò)程中所知悉的甲方商業(yè)秘密以及甲方要求予以保密的資料、數(shù)據(jù)等信息,乙方應(yīng)當(dāng)予以保密。
3.乙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的利率和期限收取利息。
甲方提前還款的,乙方在接到甲方的書(shū)面通知后,應(yīng)當(dāng)同意。
第十條 違約責(zé)任
1.本合同生效后,未按照合同約定履行義務(wù)的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
2.乙方未按本合同約定提供借款的,甲方有權(quán)要求乙方支付違約金,違約金的計(jì)算收取辦法為:________________________________________。
3.出現(xiàn)下列情形的,乙方有權(quán)要求甲方立即償還借款、利息及其他費(fèi)用,且乙方要求甲方償還前述款項(xiàng)之日即為本合同借款期限屆滿之日。
(1)甲方?jīng)]有按期償還借款及利息,經(jīng)乙方書(shū)面催告后,仍未償還的;
(2)甲方停業(yè)、歇業(yè)、被宣告破產(chǎn)、解散、被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、被撤銷、涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛、財(cái)務(wù)狀況惡化等;
(3)甲方未能按本合同約定的用途使用貸款的;
(4)甲方發(fā)生危及、損害或可能危及、損害乙方權(quán)益的重大事件。
5.甲方不能按時(shí)支付利息的,乙方有權(quán)按照未付利息每日千分之____計(jì)算,要求甲方支付違約金;甲方逾期未清償借款本金的,乙方有權(quán)按照借款本金每日千分之____計(jì)算,要求甲方支付違約金。
第十一條 公證事宜
任何一方提出公證本合同內(nèi)容的,另外一方應(yīng)當(dāng)同意,公證費(fèi)用由提出方承擔(dān)。
第十二條 其他約定事項(xiàng)_________________________________________________________________。
第十三條 爭(zhēng)議解決
本合同未盡事宜以及履行本合同所產(chǎn)生的爭(zhēng)議,由甲乙雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,爭(zhēng)議由合同簽訂地人民法院管轄。
第十四條 合同的生效、變更與解除
1、本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字,并加蓋公司公章或者合同專用章之日起生效;如有擔(dān)保的,自擔(dān)保合同生效之日起生效。
2、合同生效后,除本合同已有約定的外,甲乙任何一方均不得擅自變更或解除本合同;如確需變更或解除本合同,應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,并達(dá)成書(shū)面協(xié)議。
第十五條 其他
1、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行達(dá)成書(shū)面協(xié)議,作為本合同附件。
本合同的任何附件、修改或補(bǔ)充均構(gòu)成本合同不可分割的一部分,與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式____份,甲方執(zhí)____份,乙方執(zhí)____份。
甲方(簽字、蓋章):______乙方(簽字、蓋章):______
法定代表人:______法定代表人:______
簽訂日期:______簽訂日期:______
違約合同賠償標(biāo)準(zhǔn)篇九
甲、乙雙方在平等自愿、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上,達(dá)成以下協(xié)議:
一、乙方向甲方借款人民幣?元整。
二、借款期限為?年,從?年?月?日起至?年?月?日止。
三、借款期限屆滿,乙方保證返還借款,否則愿意承擔(dān)一切法律責(zé)任。
四、甲方在本協(xié)議簽訂后二日內(nèi)將借款交付乙方。
五、甲方未按時(shí)將借款交付或者乙方未按時(shí)還款,違約方應(yīng)當(dāng)向守約方支付違約金?元。
六、本協(xié)議一式兩份,自甲、乙雙方簽名并加蓋公章(是單位的加蓋公章)之日生效,甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。
甲方:
乙方:
簽訂日期:?年?月?日
違約合同賠償標(biāo)準(zhǔn)篇十
甲方(借款人):————?身份證號(hào)碼:————
乙方(貸款人):————?身份證號(hào)碼:————
甲乙雙方就借款事宜,在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成如下協(xié)議,以資雙方共同遵守。
一、乙方貸給甲方人民幣(大寫(xiě))?——————元,于————?前交付甲方。
二、借款利息_____________________________
三、借款期限:
四、還款日期和方式:
五、違約責(zé)任:
六、爭(zhēng)議解決方式:
1、雙方協(xié)商解決,解決不成,同意提交?————?區(qū)人民法院(選擇性條款不得違反地域管轄和級(jí)別管轄,可以選擇原告、被告、標(biāo)的物、合同簽訂地、合同履行地)
2、提交?————_____委員會(huì)_____
六、本合同自?————生效。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,合同文本具有同等法律效力。
甲方(簽字、蓋章):?乙方(簽字、蓋章):
合同簽訂日期:?合同簽訂日期:
違約合同賠償標(biāo)準(zhǔn)篇十一
甲方(出借人):__________身份證號(hào):__________聯(lián)系地址:__________
乙方(出借人):__________聯(lián)系地址:__________
丙方(連帶保證人):__________身份證號(hào):__________
聯(lián)系地址: 乙方因 向甲方借款,丙方愿意為乙方借款向甲方提供連帶保證擔(dān)保,現(xiàn)甲乙丙各方在平等、自愿、等價(jià)有償?shù)幕A(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下一致意見(jiàn),供雙方共同信守。
一、借款用途 甲方同意出借,但乙方如何使用借款,則與甲方無(wú)關(guān)。
二、借款金額
乙方向甲方借款金額__________(大寫(xiě))人民幣_(tái)_________元整(小寫(xiě))¥__________元。乙方指定的收款賬戶為:__________開(kāi)戶銀行:__________賬戶名稱:__________帳號(hào):__________
三、借款期限
借款期限,自__________年__________月__________日起(以甲方實(shí)際出借款項(xiàng)之日起算,乙方應(yīng)另行出具收條)至__________年__________月__________日止,逾期未還款的,按本合同第七條處理。
四、還款方式
借款方應(yīng)按照本協(xié)議規(guī)定時(shí)間主動(dòng)償還對(duì)甲方的欠款。乙方到期還清所有本協(xié)議規(guī)定款項(xiàng)后,甲方收到還款后將借據(jù)交給乙方。
甲方指定的還款賬戶為:__________開(kāi)戶銀行:__________賬戶名稱:__________帳號(hào):__________
五、借款違約
借款方如果不按期還款,則每逾期一日按欠款金額的千分之五加收違約金。
前款約定的損失賠償比例,系各方綜合各種因素確定。在主張?jiān)撨`約金時(shí),甲方無(wú)須對(duì)其損失另行舉證,同時(shí)雙方均放棄《中華人民共和國(guó)民法典》第一百一十四條規(guī)定的違約金或損失賠償金調(diào)整請(qǐng)求權(quán)。
六、保證條款
1、借款方自愿用做抵押,到期不能歸還貸款方的貸款,貸款方有權(quán)處理抵押品。借款方到期如數(shù)歸還貸款的,抵押權(quán)消滅。2、丙方自愿為乙方的借款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,保證期限為自乙方借款期限屆滿之日起二年。保證擔(dān)保范圍包括借款本金、逾期還款的違約金或賠償金、甲方實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用(包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
七、合同爭(zhēng)議的解決方式
本合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人對(duì)雙方友好協(xié)商解決,也可由第三人調(diào)解,協(xié)商或調(diào)解不成的,可由任意乙方依法向出借方所在地人民法院起訴。
八、本合同自叁方簽章之日起生效。本合同一式叁份,叁份各持壹份。每份均具有同等法律效力。
九、本合同項(xiàng)下的一切形式的通知、催告均采用書(shū)面方式向本合同各方預(yù)留地址發(fā)送,如有地址變更,應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方,書(shū)面通知以發(fā)送之日起三日屆滿視為送達(dá)。
甲方:__________
乙方:__________
連帶保證人:__________
簽訂約日期:__________年月日
違約合同賠償標(biāo)準(zhǔn)篇十二
原告:______________住所:______________法定代表人:______________
被告:______________住所:______________
法定代表人:______________
訴訟請(qǐng)求:______________
風(fēng)險(xiǎn)提示:______________
訴訟請(qǐng)求必須具體﹑明確,該寫(xiě)的一定要寫(xiě),因?yàn)槠涫玛P(guān)法院審查的范圍。但千萬(wàn)不可不加思考地亂要求,如果無(wú)相應(yīng)的證據(jù)來(lái)支持你的主張,勢(shì)必遭到敗訴的后果,通常還會(huì)因此而向法院支付相應(yīng)的訴訟費(fèi)。
另外,訴訟請(qǐng)求應(yīng)提出具體的數(shù)額,不能籠統(tǒng)地說(shuō)“賠償原告的一切損失”之類。雖然這是沒(méi)有爭(zhēng)議的,但并不等于在提出訴訟請(qǐng)求時(shí)多多益善,比較切合實(shí)際的請(qǐng)求數(shù)額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風(fēng)險(xiǎn),而且有利于法院的調(diào)解和雙方當(dāng)事人的和解,減少訟累。
1、支付設(shè)計(jì)費(fèi)________________元及逾期支付的利息________________元;
2、支付違約金________________元(或賠償經(jīng)濟(jì)損失________________元);
3、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
此致
______________人民法院
原告:________________
____________年_______月____日
違約合同賠償標(biāo)準(zhǔn)篇十三
一、租賃合同違約金條款
也就是說(shuō)如果你沒(méi)有約定違約金的具體數(shù)額你就只能要求賠償損失了。
二、房屋租賃合同違約金怎么算
(一)如果租賃合同中對(duì)違約金有約定(租房違約金的數(shù)額是由當(dāng)事人雙方通過(guò)事先約定而確定的)、則按約定的違約金比例支付。如雙方在簽訂合同時(shí),約定房屋租賃合同違約金為一個(gè)月的租金,那么一旦違約,出租人就可以要求承租人支付一個(gè)月租金同樣數(shù)額的違約金,作為違約賠償;
(二)約定的違約金過(guò)高或過(guò)低可以請(qǐng)求變更,約定的違約金超過(guò)實(shí)際損失30%的可認(rèn)為約定過(guò)高,可要求降低。如房屋租賃費(fèi)用每月僅為20xx元,而約定的違約金數(shù)額達(dá)到了一萬(wàn)元,那么違約的一方可以請(qǐng)求降低。
(三)房屋租賃合同中對(duì)違約金沒(méi)有約定,應(yīng)按對(duì)方違約對(duì)你造成的實(shí)際損失來(lái)計(jì)算違約金并退回押金和多余的房費(fèi)。
(四)租房違約金的支付是獨(dú)立于履行行為即給付房租之外的給付,即如果承租人尚拖欠出租人租金20xx元,那么房屋租賃合同違約金是不包含在這20xx元以內(nèi)的。
(五)租房違約金的處理:雙方按照租賃合同的約定處理,賠償約定的金額,如果協(xié)商不成,可到法院提起訴訟。
甲方:__________ 乙方:__________
時(shí)間:__________ 時(shí)間:__________
違約合同賠償標(biāo)準(zhǔn)篇十四
關(guān)于借款合同1
甲方(借款人)_____________________
身份證號(hào)碼:_________________________
乙方(貸款人)_____________________
身份證號(hào)碼:_________________________
甲乙雙方就下列事宜達(dá)成一致意見(jiàn),簽訂本合同。
一、乙方貸給甲方人民幣(大寫(xiě))_____________________,于_____________________前交付甲方。
二、貸款利息:_____________________________________________
三、借款期限:_____________________________________________
四、還款日期和方式:_______________________________________
五、違約責(zé)任:_____________________________________________
六、本合同自_____________________生效。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方(簽字、蓋章)_____________________
乙方(簽字、蓋章)_____________________
合同簽訂日期______________
違約合同賠償標(biāo)準(zhǔn)篇十五
合同雙方當(dāng)事人:_________________
出賣人(甲方):_________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)身份證號(hào)碼:_____________________________(房屋共有產(chǎn)權(quán)人)身份證號(hào)碼_____________________________(房屋共有產(chǎn)權(quán)人)以上_______________人是本合同中所述房屋的共有產(chǎn)權(quán)人。
買受人(乙方):_________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)身份證號(hào)碼:________________
甲方原有位于的房產(chǎn)一套,屬于城東片區(qū)的拆遷人,甲方與————市————區(qū)拆遷指揮部簽訂的安置補(bǔ)償協(xié)議,根據(jù)協(xié)議,甲方對(duì)原房產(chǎn)可得到安置房面積平方米,甲方自愿將其中————平方米出售給乙方,F(xiàn)甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購(gòu)買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條、房屋的基本情況
甲方拆遷安置房屋座落在_________________,安置房屋面積為_(kāi)______________平方米,房屋用途為住宅,F(xiàn)尚未選房和安置。
第二條、本合同中所述房屋為甲方拆遷安置房,是甲方的家庭共同財(cái)產(chǎn)。該房屋沒(méi)有產(chǎn)權(quán)糾紛,不存在房屋抵押,債權(quán)債務(wù),以及其他權(quán)利瑕疵。交易后如有上述未清事項(xiàng),由甲方承擔(dān),乙方不負(fù)任何責(zé)任。
第三條、上述房產(chǎn)的交易房屋面積和價(jià)格
買賣房屋面積為_(kāi)____120__________平方米,按元/每平方米計(jì)價(jià),共計(jì)人民幣_(tái)____________元整(大寫(xiě):_________________拾__________萬(wàn)__________仟__________佰__________拾__________元整),但實(shí)際安置房屋不足或超過(guò)120平方米,按實(shí)際面積元/平方米計(jì)算總房款,多還少補(bǔ)。
第四條、付款時(shí)間與方式
甲乙雙方同意首付款人民幣貳拾萬(wàn)元整交付甲方,首付款在簽訂合同當(dāng)日支付。尚欠房款分三期付清:第一期在選房后三日內(nèi)付元;第二期在交付房屋和鑰匙付元;第三期在辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)三日內(nèi)付元。甲方的銀行賬戶:_________________開(kāi)戶行戶名賬號(hào) _________________ 。乙方可現(xiàn)金支付給甲方也可將購(gòu)房款存入甲方上述的賬戶。
第五條、房屋交付
甲方應(yīng)配合乙方憑安置選房順序號(hào)證辦理選房。待通知交房后五日內(nèi),甲方將約定買賣的房屋及其附帶的鑰匙全部交付給乙方,由乙方所有。
第六條、關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記及過(guò)戶的約定
對(duì)本房屋以后需要辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證等其它手續(xù),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,按以下約定進(jìn)行。
1、買賣房屋辦理到甲方名下所有權(quán)證、土地使用權(quán)證及其他手續(xù)所需繳納的稅收和費(fèi)用均由甲方承擔(dān)。辦理到甲方名下后,甲方應(yīng)自領(lǐng)取之日起五日內(nèi),將領(lǐng)到的產(chǎn)權(quán)證書(shū)交由乙方。
2、在已辦理到甲方名下房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證等其它手續(xù)之后,自乙方向甲方提出辦理房屋產(chǎn)權(quán)證過(guò)戶請(qǐng)求之日起30天內(nèi)甲方須無(wú)條件協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)證、土地證及其過(guò)戶手續(xù),所須相關(guān)費(fèi)用(包含雙方交易費(fèi)、營(yíng)業(yè)稅等)全部由乙方承擔(dān)。甲方應(yīng)該提供一切與之有關(guān)的手續(xù)及資料(原房屋產(chǎn)權(quán)人的產(chǎn)權(quán)證及國(guó)土證,原房屋產(chǎn)權(quán)人結(jié)婚證及復(fù)印件,原房屋產(chǎn)權(quán)人夫妻雙方身份證復(fù)印件,其他房屋共有人同意出售的書(shū)面意見(jiàn)等),不得用任何方式拒絕阻撓。
第七條、補(bǔ)償費(fèi)和建筑差價(jià)的享有和承擔(dān)
1、根據(jù)甲方和泉州市城東片區(qū)拆遷指揮部簽訂的安置補(bǔ)償協(xié)議,指揮部應(yīng)給付給甲方的臨時(shí)安置補(bǔ)助費(fèi),每平方米每個(gè)月5元,由乙方享有,從最后一期乙方的支付房款中扣除。
2、安置房應(yīng)支付給指揮部的建筑差價(jià)全部由甲方承擔(dān)。
第八條、違約責(zé)任條款
1、乙方?jīng)]有按照約定的期限內(nèi)將房款交付給甲方,逾期達(dá)到一個(gè)月的,甲方有權(quán)解除本合同,乙方首付給甲方的房款歸甲方所有,其余款項(xiàng)退回給乙方。
2、甲方不得擅自解除合同,若甲方擅自解除合同,乙方有權(quán)要求甲方繼續(xù)履行合同或要求甲方退還乙方已付房款,并有權(quán)要求甲方支付按照同期銀行貸款利率計(jì)算的利息款,同時(shí)有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬(wàn)元整給乙方。
3、甲方不根據(jù)本合同的約定將房屋和產(chǎn)權(quán)證書(shū)交付給乙方,視為甲方違約,乙方有權(quán)要求甲方交付房屋和產(chǎn)權(quán)證書(shū),并有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣 _________________ 萬(wàn)元整。
4、乙方根據(jù)本合同第五條的規(guī)定向甲方提出辦理產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù),甲方超過(guò)30天不協(xié)助乙方辦理手續(xù),視為甲方違約,乙方有權(quán)要求甲方履行合同,并有權(quán)要求甲方支付違約金人民幣 _________________ 萬(wàn)元。
違約合同賠償標(biāo)準(zhǔn)篇十六
在我國(guó),租房違約一般會(huì)根據(jù)違約的實(shí)際情況來(lái)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任,如承租人毀壞房屋的,出租人可以要求承租人采取補(bǔ)救措施,修復(fù)房屋或者是賠償損失如果承租人想毀約的,出租人可以要求扣除定金或者要求承租人支付違約金。
房屋買租賃約合同范本
甲方:_____
乙方:_____
鑒于:
1、__年月日,甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預(yù)售合同》,乙方購(gòu)買_____勁松路甲1號(hào)松華園小區(qū)住宅樓,乙方已向甲方支付購(gòu)房款人民幣元。
2、甲方應(yīng)于__年10月31日前向乙方交付商品房。
3、松華園小區(qū)住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知書(shū)》,甲方自__年5月20日起辦理入住手續(xù),乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至__年5月19日。
5、乙方已于__年5月30日辦理了入住手續(xù),接收了商品房。
6、自__年11月1日起至__年5月19日止,甲方逾期交房201日,對(duì)照《北京市商品房預(yù)售合同》第十三條之約定,甲方按日計(jì)算向乙方支付全部已付款萬(wàn)分之四的違約金,甲方應(yīng)向乙方支付逾期違約金人民幣元。
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,達(dá)成以下協(xié)議共同執(zhí)行
一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元,于__年月日前以現(xiàn)金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開(kāi)具收據(jù)。
三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責(zé)任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。
五、本協(xié)議一式三份,甲方持兩份,乙方持一份,具有同等法律效力。
甲方:________乙方:________
________年________月________日
-------
甲方:________,性別:_______,漢族_______,________年________月出生,現(xiàn)住_______,身份證號(hào)碼為:________,聯(lián)系電話:________。
乙方:___________,性別:________,漢族,________年________月出生,現(xiàn)住________,身份證號(hào)碼為:________,聯(lián)系電話________。
__年11月6日晚上,甲、乙雙方在候公渡利村吃飯因甲主動(dòng)勸酒過(guò)激時(shí)雙方摔倒后,以致甲方左腿受傷一事,F(xiàn)甲、乙雙方根據(jù)各自的過(guò)失程度,經(jīng)充分協(xié)商,自愿達(dá)成如下協(xié)議:
一、乙方一次性支付醫(yī)療費(fèi)人民幣_(tái)_0元給甲方。乙方根據(jù)甲方要求,提供相應(yīng)的票證供甲方辦理保險(xiǎn)理賠手續(xù)。
二、甲方王功勛今后左腿出現(xiàn)任何問(wèn)題均與乙方無(wú)關(guān)。
三、甲方王功勛今后不得再因此事追究乙方杜元冰的任何責(zé)任。
四、本協(xié)議一式三份,由甲、乙方和監(jiān)督單位各執(zhí)一份。本協(xié)議自簽字蓋章后之日起生效,各方都必須承擔(dān)協(xié)議中各自義務(wù)。
甲方:________乙方:________
監(jiān)督單位:________
監(jiān)督單位名稱________
________年________月________日立
延伸閱讀:
合同違約金標(biāo)準(zhǔn)
違約金是當(dāng)事人通過(guò)約定而預(yù)先確定的,在違約后生效的獨(dú)立于履行行為之外的給付。也就是當(dāng)事人事先約定的,在一方違約時(shí)應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜囊欢〝?shù)額的金錢。
《民法典》第一百一十四條規(guī)定當(dāng)事人可以約定一方違約時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金,也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計(jì)算方法。約定的違約金低于造成的損失的,當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以增加約定的違約金過(guò)分高于造成的損失的,當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以適當(dāng)減少。當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的,違約方支付違約金后,還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)。
《民法典》第114條規(guī)定:當(dāng)事人可以約定一方違約時(shí)應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金。在適用違約金責(zé)任時(shí),應(yīng)當(dāng)注意以下規(guī)范:
1、違約金的適用應(yīng)當(dāng)以當(dāng)事人雙方通過(guò)事先約定為前提
從原則上講,違約金必須是當(dāng)事人事先約定的,這是《民法典》第114條關(guān)于違約金含義的規(guī)定所決定的,同時(shí)《民法典》在廢除原有的有關(guān)法定違約金制度的規(guī)定的同時(shí),并沒(méi)有規(guī)定新的法定違約金制度,所以明確違約金應(yīng)由當(dāng)事人事先約定是尊重當(dāng)事人合同自由原則的體現(xiàn)。
2、合同約定違約金過(guò)高或者過(guò)低的處理規(guī)范
根據(jù)《民法典》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)于當(dāng)事人在合同中約定的違約金或者違約金計(jì)算方法所計(jì)算出的違約金過(guò)高或者過(guò)低的,在具體司法實(shí)踐中如何處理,還有不同的做法。我們認(rèn)為,應(yīng)當(dāng)按以下原則處理:
1、當(dāng)事人沒(méi)有提出合同中約定的違約金計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)過(guò)高或者過(guò)低的,人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同約定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算違約金。人民法院在當(dāng)事人未提出要求調(diào)減或者調(diào)增違約金的情況下,不得主動(dòng)對(duì)約定違約金標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。因?yàn)楹贤P(guān)系是當(dāng)事人之間的利益關(guān)系,即使違約金數(shù)額過(guò)高或者過(guò)低而當(dāng)事人自愿接受的,因?yàn)椴簧婕吧鐣?huì)公共利益、國(guó)家利益和他人的利益,所以沒(méi)有必要對(duì)此進(jìn)行主動(dòng)干預(yù)。
2、當(dāng)事人提出合同中約定的違約金或者其計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)過(guò)高或者過(guò)低的,人民法院可以建議雙方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商后對(duì)違約金進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)事人之間不能達(dá)成新的協(xié)議的,人民法院可以參照同類型案件違約金的中等標(biāo)準(zhǔn)予以核定,以適當(dāng)體現(xiàn)法官的自由裁量權(quán)。無(wú)法確定上述中等標(biāo)準(zhǔn)的,可以按照非違約方當(dāng)事人因違約行為所造成的損失為參照,一般可以以不超過(guò)非違約方損失的120-130%為過(guò)高與否的調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)以低于損失額80%作為是否過(guò)低的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)然還應(yīng)當(dāng)結(jié)合具體案件進(jìn)行確定。
3、如果合同約定的違約金是概括的違約金,即合同約定在一方當(dāng)事人部分不履行、不完全履行與完全不履行合同時(shí)的違約金數(shù)額是同一數(shù)額,而一方當(dāng)事人出現(xiàn)部分不履行或者不完全履行的違約行為時(shí),違約方提出約定違約金過(guò)高時(shí),人民法院可以按照《民法典》關(guān)于人民法院調(diào)整違約金數(shù)額的規(guī)定對(duì)違約金進(jìn)行調(diào)整。此時(shí)調(diào)整違約金的依據(jù)是民法典關(guān)于法院調(diào)整違約金權(quán)力的規(guī)定,而不是基于合同已經(jīng)部分履行的比例來(lái)計(jì)算扣減違約金。此時(shí)對(duì)違約金的調(diào)整方法與標(biāo)準(zhǔn)仍然是根據(jù)違約方的違約行為給非違約方所造成的損失來(lái)相比較而確定的。因?yàn)檫`約金是為擔(dān)保債務(wù)的履行而設(shè)定的,但不是根據(jù)履行的數(shù)額來(lái)確定的,違約金的數(shù)額不能根據(jù)已經(jīng)履行的比例來(lái)進(jìn)行扣減,否則是根本不符合違約金的性質(zhì)的,但是已經(jīng)履行的事實(shí)可以表明,非違約方的損失并不是太大,而可以據(jù)此適當(dāng)減少違約金的數(shù)額。
違約合同賠償標(biāo)準(zhǔn)篇十七
貸款方:_____________
借款方:____________
保證方:____________
借款方為進(jìn)行生產(chǎn)(或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),向貸款方申請(qǐng)借款,并聘請(qǐng)作為保證人,貸款方業(yè)已審查批準(zhǔn),經(jīng)三方(或雙方協(xié)商),特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 貸款種類
第二條 借款用途
第三條 借款金額人民幣(大寫(xiě))____________元整。
第四條 借款利率借款利息為千分之____________,利隨本情,如遇國(guó)家調(diào)整利率,按新規(guī)定計(jì)算。
第五條 借款和還款期限
第六條 還款資金來(lái)源及還款方式
1、還款資金來(lái)源:____________
2、還款方式:____________
第七條 保證條款
1、借款方用做抵押,到期不能歸還貸款方的貸款,貸款方有權(quán)處理抵押品。借款方到期如數(shù)歸還貸款的,抵押品由貸款方退還給借款方。
2、借款方必須按照借款合同規(guī)定的用途使用借款,不得挪作他用,不得用借款進(jìn)行違法活動(dòng)。
3、借款方必須按照合同規(guī)定的期限還本付息。
4、借款方有義務(wù)接受貸款方的檢查、監(jiān)督貸款的使用情況,了解借款方的計(jì)劃執(zhí)行、經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)活動(dòng)、物資庫(kù)存等情況。借款方應(yīng)提供有關(guān)的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及資料。
5、需要有保證人擔(dān)保時(shí),保證人履行連帶責(zé)任后,有向借貸方追償?shù)臋?quán)利,借貸方有義務(wù)對(duì)保證人進(jìn)行償還。
第八條 違約責(zé)任
一、借款方的違約責(zé)任
1、借款方不按合同規(guī)定的用途使用借款,貸款方有權(quán)收回部分或全部貸款,對(duì)違約使用的部分,按銀行規(guī)定的利率加收罰息。情節(jié)嚴(yán)重的,在一定時(shí)期內(nèi),銀行可以停止發(fā)放新貸款。
2、借款方如逾期不還借款,貸款方有權(quán)追回借款,并按銀行規(guī)定加收罰息。借款方提前還款的,應(yīng)按規(guī)定加減收利息。
3、借款方使用借款造成損失浪費(fèi)或利用借款合同進(jìn)行違法活動(dòng)的,貸款方應(yīng)追回貸款本息,有關(guān)單位對(duì)直接責(zé)任人應(yīng)追究行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重的,由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
二、貸款方的違約責(zé)任
1、貸款方未按期提供貸款,應(yīng)按違約數(shù)額和延期天數(shù),付給借款方違約金。違約金數(shù)額的計(jì)算應(yīng)與加收借款方的罰息計(jì)算相同。
2、銀行、信用合作社的工作人員,因失職行為造成貸款損失浪費(fèi)或利用借款合同進(jìn)行違法活動(dòng)的,應(yīng)追究行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
貸款方:_____________
借款方:____________
保證方:____________
簽于:_____________
違約合同賠償標(biāo)準(zhǔn)篇十八
買方:___________
買方:___________
買賣雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則,簽訂本合同,以資雙方信守執(zhí)行。
第一條 商品名稱、種類、規(guī)格、單位、數(shù)量______________
第二條 商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)可選擇下列第____項(xiàng)作標(biāo)準(zhǔn):
1.附商品樣本,作為合同附件。
2.商品質(zhì)量,按照________標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。(副品不得超過(guò)____%)。
3.商品質(zhì)量由雙方議定。
第三條 商品單價(jià)及合同總金額
1.商品定價(jià),買賣雙方同意按________定價(jià)執(zhí)行。如因原料、材料、生產(chǎn)條件發(fā)生變化,需變動(dòng)價(jià)格時(shí),應(yīng)經(jīng)買賣雙方協(xié)商。否則,造成損失由違約方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
2.單價(jià)和合同總金額:_________________。
第四條 包裝方式及包裝品處理____________________。
(按照各種商品的不同,規(guī)定各種包裝方式、包裝材料及規(guī)格。包裝品以隨貨出售為原則;凡須退還對(duì)方的包裝品,應(yīng)按鐵路規(guī)定,訂明回空方法及時(shí)間,或另作規(guī)定。)
第五條 交貨方式
1.交貨時(shí)間:__________。
2.交貨地點(diǎn):____________________。
3.運(yùn)輸方式:____________________。
第六條 驗(yàn)收方法________________。
(按照交貨地點(diǎn)與時(shí)間,根據(jù)不同商品種類,規(guī)定驗(yàn)收的處理方法。)
第七條 預(yù)付貨款(根據(jù)不同商品,決定是否預(yù)付貨款及金額。)
第八條 付款________日期及結(jié)算方式______________。
第九條 運(yùn)輸及保險(xiǎn)_______。
(根據(jù)實(shí)際情況,需委托對(duì)方代辦運(yùn)輸手續(xù)者,應(yīng)于合同中訂明。為保證貨物途中的安全,代辦運(yùn)輸單位應(yīng)根據(jù)具體情況代為投保運(yùn)輸險(xiǎn)。)
第十條 運(yùn)輸費(fèi)用負(fù)擔(dān)____________。
第十一條 違約責(zé)任
1.買方延付貨款或付款后賣方無(wú)貨。使對(duì)方造成損失,應(yīng)償付對(duì)方此批貨款總價(jià)____%的違約金。
2. 賣方如提前或延期交貨或交貨不足數(shù)量者,賣方應(yīng)償付買方此批貨款總值____%的違約金。買方如不按交貨期限收貨或拒收合格商品,亦應(yīng)按償付賣方此批貨款總值____%的違約金。任意一方如提出增減合同數(shù)量,變動(dòng)交貨時(shí)間,應(yīng)提前通知對(duì)方,征得同意,否則應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
〖您正瀏覽的文章由第一'整理,版權(quán)歸原作者、原出處所有。〗
3. 賣方所發(fā)貨品有不合規(guī)格、質(zhì)量或霉?fàn)等情況,買方有權(quán)拒絕付款(如已付款,應(yīng)訂明退款退貨辦法),但須先行辦理收貨手續(xù),并代為保管和立即通知賣方,因此所發(fā)生的一切費(fèi)用損失,由賣方負(fù)責(zé),如經(jīng)賣方要求代為處理,并須負(fù)責(zé)迅速處理,以免造成更大損失,其處理方法由雙方協(xié)商決定。
4.約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或者預(yù)先賠償額的計(jì)算方法的,損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益,但不得超過(guò)違反合同一方訂立合同時(shí)應(yīng)當(dāng)預(yù)見(jiàn)到的因違反合同可能造成的損失。
第十二條 當(dāng)事人一方因不可抗力不能履行合同時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知對(duì)方,并在合理期限內(nèi)提供有關(guān)機(jī)構(gòu)出具的證明,可以全部或部分免除該方當(dāng)事人的責(zé)任。
第十三條 本合同在執(zhí)行中發(fā)生糾紛,簽訂合同雙方不能協(xié)商解決時(shí),可向人民法院提出訴訟。(或申請(qǐng)______仲裁機(jī)構(gòu)仲裁的解決)
第十四條 合同執(zhí)行期間,如因故不能履行或需要修改,必須經(jīng)雙方同意,并互相換文或另訂合同,方為有效。
·樓房買賣合同 | ·軟件買賣合同 | ·二手車輛買賣合同
·車位車庫(kù)買賣合同 | ·鋼材買賣合同 | ·木材買賣合同
買方:______________(蓋章)______
法定代表人:______________(蓋章)___________
開(kāi)戶銀行及帳號(hào):__________________
__________年________月_______________日
賣方:______________(蓋章)______
法定代表人:______________(蓋章)___________
開(kāi)戶銀行及帳號(hào):__________________
__________年________月_______________日
違約合同賠償標(biāo)準(zhǔn)篇十九
買方:___________________
買方:___________________
買賣雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則,簽訂本合同,以資雙方信守執(zhí)行。
第一條?商品名稱、種類、規(guī)格、單位、數(shù)量
____________________________________
第二條?商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)可選擇下列第____項(xiàng)作標(biāo)準(zhǔn):
1.附商品樣本,作為合同附件。
2.商品質(zhì)量,按照________標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。(副品不得超過(guò)____%)。
3.商品質(zhì)量由雙方議定。
第三條?商品單價(jià)及合同總金額
1.商品定價(jià),買賣雙方同意按________定價(jià)執(zhí)行。如因原料、材料、生產(chǎn)條件發(fā)生變化,需變動(dòng)價(jià)格時(shí),應(yīng)經(jīng)買賣雙方協(xié)商。否則,造成損失由違約方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
2.單價(jià)和合同總金額:_________________________。
第四條?包裝方式及包裝品處理__________________________________________。
(按照各種商品的不同,規(guī)定各種包裝方式、包裝材料及規(guī)格。包裝品以隨貨出售為原則;凡須退還對(duì)方的包裝品,應(yīng)按鐵路規(guī)定,訂明回空方法及時(shí)間,或另作規(guī)定。)
第五條?交貨方式
1.交貨時(shí)間:__________________。
2.交貨地點(diǎn):_______________________________________。
3.運(yùn)輸方式:_______________________________________。
第六條?驗(yàn)收方法___________________________。
(按照交貨地點(diǎn)與時(shí)間,根據(jù)不同商品種類,規(guī)定驗(yàn)收的處理方法。)
第七條?預(yù)付貨款(根據(jù)不同商品,決定是否預(yù)付貨款及金額。)
第八條?付款日期及結(jié)算方式______________。
第九條?運(yùn)輸及保險(xiǎn)__________________。
(根據(jù)實(shí)際情況,需委托對(duì)方代辦運(yùn)輸手續(xù)者,應(yīng)于合同中訂明。為保證貨物途中的安全,代辦運(yùn)輸單位應(yīng)根據(jù)具體情況代為投保運(yùn)輸險(xiǎn)。)
第十條?運(yùn)輸費(fèi)用負(fù)擔(dān)_______________________。
第十一條?違約責(zé)任
1.買方延付貨款或付款后賣方無(wú)貨。使對(duì)方造成損失,應(yīng)償付對(duì)方此批貨款總價(jià)____%的違約金。
2.?賣方如提前或延期交貨或交貨不足數(shù)量者,賣方應(yīng)償付買方此批貨款總值____%的違約金。買方如不按交貨期限收貨或拒收合格商品,亦應(yīng)按償付賣方此批貨款總值____%的違約金。任意一方如提出增減合同數(shù)量,變動(dòng)交貨時(shí)間,應(yīng)提前通知對(duì)方,征得同意,否則應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
3.?賣方所發(fā)貨品有不合規(guī)格、質(zhì)量或霉?fàn)等情況,買方有權(quán)拒絕付款(如已付款,應(yīng)訂明退款退貨辦法),但須先行辦理收貨手續(xù),并代為保管和立即通知賣方,因此所發(fā)生的一切費(fèi)用損失,由賣方負(fù)責(zé),如經(jīng)賣方要求代為處理,并須負(fù)責(zé)迅速處理,以免造成更大損失,其處理方法由雙方協(xié)商決定。
4.約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或者預(yù)先賠償額的計(jì)算方法的,損失賠償額應(yīng)當(dāng)相當(dāng)于違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益,但不得超過(guò)違反合同一方訂立合同時(shí)應(yīng)當(dāng)預(yù)見(jiàn)到的因違反合同可能造成的損失。
第十二條?當(dāng)事人一方因不可抗力不能履行合同時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知對(duì)方,并在合理期限內(nèi)提供有關(guān)機(jī)構(gòu)出具的證明,可以全部或部分免除該方當(dāng)事人的責(zé)任。
第十三條?本合同在執(zhí)行中發(fā)生糾紛,簽訂合同雙方不能協(xié)商解決時(shí),可向人民法院提出訴訟。(或申請(qǐng)______仲裁機(jī)構(gòu)仲裁的解決)
第十四條?合同執(zhí)行期間,如因故不能履行或需要修改,必須經(jīng)雙方同意,并互相換文或另訂合同,方為有效。
買方:(蓋章)_________________
法定代表人:(蓋章)___________
開(kāi)戶銀行及帳號(hào):_______________
__________年________月_______日
賣方:(蓋章)_________________
法定代表人:(蓋章)___________
開(kāi)戶銀行及帳號(hào):_______________
__________年________月_______日
違約合同賠償標(biāo)準(zhǔn)篇二十
甲方(借款方):
住所地:
法定代表人:
乙方(出借方):
住所地:
法定代表人:
丙方(擔(dān)保方):
住所地:
法定代表人:
鑒于甲方、乙方于 年 月 日簽訂的《借款合同》(合同編號(hào): ),甲方向乙方借款 萬(wàn)元,(大寫(xiě): ),月利率為 ,借款期限為 個(gè)月。即 年 月 日至 年 月 日。由于乙方未能按照合同約定的時(shí)間按時(shí)還款,到本協(xié)議簽訂時(shí)甲方尚欠乙方本金 元(大寫(xiě): )及利息 元(大寫(xiě): )。 對(duì)上述事實(shí)甲、乙、丙三方均無(wú)異議,鑒于上述合同約定的還款期限已經(jīng)逾期,為了能更好的進(jìn)一步履行上述合同的約定,現(xiàn)甲、乙、丙三方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商,就甲方歸還乙方上述借款本金及利息的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、還款
1、還款金額: 元(大寫(xiě): );
2、還款期限:自簽訂本協(xié)議起至 年 月 日前還清。
二、擔(dān)保
丙方認(rèn)可上述乙方的全部債務(wù),并承諾為乙方的全部債務(wù)提供擔(dān)保并承擔(dān)連帶責(zé)任。
甲方以 。
三、違約責(zé)任
1、甲方如不按協(xié)議約定的期限和數(shù)額支付給乙方欠款及利息的,甲方除了應(yīng)按照本協(xié)議的約定歸還甲方上述所欠款項(xiàng)外,還應(yīng)當(dāng)向乙方支付違約金;
2、丙方對(duì)乙方本條第一款約定的違約責(zé)任承擔(dān)連帶責(zé)任。若該筆借款由丙方代償,甲方須向丙方按借款額的20%支付違約金,并賠償丙方追償債權(quán)支出的所有費(fèi)用(包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi)、公證費(fèi)、送達(dá)費(fèi)、公告費(fèi)、律師費(fèi)等)。
四、 強(qiáng)制執(zhí)行條款
甲、乙、丙共同確認(rèn):根據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定已經(jīng)對(duì)賦予強(qiáng)制執(zhí)行效力公證的含義、內(nèi)容、程序、效力等具有了明確的了解,甲方同意本協(xié)議簽訂后向新疆公證處申請(qǐng)辦理公證并賦予本協(xié)議強(qiáng)制執(zhí)行效力。
五、其他
1、甲、乙、丙三方原來(lái)簽訂的《借款合同》、繼續(xù)有效,與本協(xié)議如有沖突,以本協(xié)議內(nèi)容為準(zhǔn);
2、本協(xié)議自三方簽字或蓋章之日起發(fā)生法律效力;
3、本協(xié)議一式三份,甲、乙、丙三方各執(zhí)一份,均具有同等法律效力。
甲方(借款方): 住所地: 法定代表人:
乙方(出借方): 住所地: 法定代表人:
丙方(擔(dān)保方) 住所地: 法定代表人:
年 月年 月年 月 日 日 日
違約合同賠償標(biāo)準(zhǔn)篇二十一
合同編號(hào):__________
甲方:__________
乙方:__________
居間方受委托方的委托,雙方就委托事項(xiàng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條 委托事項(xiàng)(需具體約定所委托的是提供訂約機(jī)會(huì),還是媒介合同的成立,以及委托事項(xiàng)的具體要求)
第二條 居間報(bào)酬的計(jì)算方法與支付時(shí)間和方式
第三條 保密內(nèi)容
第四條 違約責(zé)任
第五條 其他約定事項(xiàng)
甲方:__________
乙方:__________
時(shí)間:__________
違約合同賠償標(biāo)準(zhǔn)篇二十二
出借人(以下簡(jiǎn)稱甲方):__________ 身份證號(hào):__________
借貸人(以下簡(jiǎn)稱乙方):__________ 身份證號(hào):__________
擔(dān)保人(以下簡(jiǎn)稱丙方):__________ 身份證號(hào):__________
一、為促進(jìn)資金融通和商品流通,保障債權(quán)的實(shí)現(xiàn),發(fā)展社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì),上列 方在遵循平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用原則的基礎(chǔ)上,依據(jù)《民法典》第__________年__________月__________日準(zhǔn)時(shí)一次性以人民幣結(jié)清本息金。
二、乙方若在還貸日不能全部歸還貸款者,甲方有權(quán)向丙方如數(shù)追償乙方的上述貸款,丙方無(wú)條件的有義務(wù)按《民法典》第2章21條規(guī)定,向甲方還貸。
三、丙方在本合同中的擔(dān)保責(zé)任為連帶責(zé)任擔(dān)保,適應(yīng)《民法典》第26條規(guī)定。
四、乙方或者丙方在擔(dān)保期內(nèi),若不能如期償還借款時(shí),可將權(quán)屬歸己的 實(shí)物作抵押物,甲方可以將抵押物折價(jià)清償乙方的借款,不足部分,可另行向 ( )方追償。
五、違約金支付方式: 方不按合同諸條款約定償還貸款者,若超過(guò)一天者,每日除按本金的2℅承擔(dān)違約金外,還必須承擔(dān)如下責(zé)任:
1、損害賠償金。即:追款誤工費(fèi)、交通費(fèi)。
2、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的起訴費(fèi),交通食宿費(fèi),聘請(qǐng)律師費(fèi)及其他鑒定等費(fèi)用,由違者承擔(dān)。
六、上述合同自雙方簽訂之日起產(chǎn)生約束力,至甲方收清貸款日止失效。
七、該合同未盡事宜,雙方應(yīng)平等協(xié)商,協(xié)商條款與本合同具有同等效力;若合同發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)無(wú)法協(xié)商處理時(shí),由甲方所在地人民法院處理。
出借人:__________ 借貸人:__________ 擔(dān)保人:__________
__________年__________月__________日
違約合同賠償標(biāo)準(zhǔn)篇二十三
貸款方:_________
借款方:_________
保證方:_________
為明確責(zé)任,恪守信用,特簽訂本合同,共同信守。
一、貸款種類:__________________________。
二、借款金額:(大寫(xiě))______________________。
三、借款用途:__________________________。
四、貸款利率:借款利率為月息______%按季收息,利隨本清。如遇國(guó)家調(diào)整利率,按調(diào)整后的規(guī)定計(jì)算。
五、借款期限:
借款時(shí)間自_____年____月____日,至____年____月____日止。借款實(shí)際發(fā)放和期限以借據(jù)為憑分_____次或一次發(fā)放和收回。借據(jù)應(yīng)作為合同附件,同本合同具有同等法律效力。
六、還款資金來(lái)源及還款方式:_______________________________________________________。
七、保證條款:
借款方請(qǐng)______作為自己的借款保證方,經(jīng)貸款方審查,證實(shí)保證方具有擔(dān)保資格和足夠代償借款的能力。保證方有權(quán)檢查和督促借款方履行合同。當(dāng)借款方不履行合同時(shí),由保證方連帶承擔(dān)償還借款本息的責(zé)任。必要時(shí),貸款方可以從保證方的存款賬戶內(nèi)扣收貸款本息。
八、違約責(zé)任:
1.簽訂本合同后,貸款方應(yīng)在借款方提出借據(jù)______日內(nèi)(假日順延)將貸款放出,轉(zhuǎn)入借款方賬戶。如貸款方未按期發(fā)放貸款,應(yīng)按違約數(shù)額和延期天數(shù)的貸款利息的20%計(jì)算向借款方償付違約金。
2.借款方如不按合同規(guī)定的用途使用借款,貸款方有權(quán)收回部分或全部貸款。對(duì)違約使用部分,按銀行規(guī)定加收罰息。借款方如在使用借款中造成物資積壓或損失浪費(fèi),或進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng),貸款方不負(fù)任何責(zé)任,并有權(quán)按銀行規(guī)定加收罰息或從存款賬戶中扣收貸款本息。如借款方有意轉(zhuǎn)移并違約使用資金,貸款方有權(quán)商請(qǐng)其他開(kāi)戶行代為扣款清償。
3.借款方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間還款。如借款方需要將借款展期,應(yīng)在借款到期前5日內(nèi)向銀行提出申請(qǐng),有保證方的,還應(yīng)由保證方簽署同意延長(zhǎng)擔(dān)保期限,經(jīng)貸款方審查同意后辦理展期手續(xù)。如借款方不按期償還借款,貸款方有權(quán)限期追回貸款,并按銀行規(guī)定加收逾期利息和罰息。如企業(yè)經(jīng)營(yíng)不善發(fā)生虧損或虛盈實(shí)虧,危及貸款安全時(shí),貸款方有權(quán)提前收回貸款。
甲方:____________
乙方:____________
簽于:________________________
違約合同賠償標(biāo)準(zhǔn)篇二十四
甲方:(以下簡(jiǎn)稱______方)
乙方:(以下簡(jiǎn)稱______方)
本著誠(chéng)信、公平、互惠的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,特簽訂此協(xié)議。
第一條雙方同意貨款結(jié)算方式為月清30天,當(dāng)月日至次月日前拿的貨款于下月號(hào)前付清所有貨款。
第二條甲方需配合乙方傳出對(duì)賬單在3日內(nèi)簽字蓋章回傳,如*方未及時(shí)確認(rèn)回傳乙方對(duì)賬單視為默認(rèn)。
第三條甲方為放賬客戶時(shí),必須于每月10號(hào)之前到賬。 第四條如乙方供貨有質(zhì)量問(wèn)題,乙方應(yīng)及時(shí)更換良品換回不良產(chǎn)品,______方有權(quán)扣壓或扣除乙方貨款。
第五條違約責(zé)任: 甲方未按本協(xié)議相關(guān)條款支付款項(xiàng)時(shí),乙方有權(quán)停止供貨,并保留對(duì)已發(fā)貨未收款產(chǎn)品的所有權(quán),直至結(jié)清所有貨款為止。
第六條如甲方公司倒閉或其它因素?zé)o法償還其貨款,其簽署法人或簽署人承擔(dān)著繼續(xù)償還貨款,直至貨款償還完為止。
第七條解決協(xié)議糾紛方式:雙方協(xié)商解決或協(xié)商不成,由乙方所在地法院訴訟解決。
第八條其他事項(xiàng)按雙方的銷售合同或類似合同的訂單執(zhí)行。
第九條本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
第十條本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效(傳真協(xié)議有效)。
甲方(公章):_________ 代表人(簽名)_________
乙方(公章): _________代表人(簽名)_________
__________年____月____日
違約合同賠償標(biāo)準(zhǔn)篇二十五
原告:__________ ,男/女
身份證號(hào):_____________________
住址:_________________________
聯(lián)系電話:____________________
被告:__________男/女
_______年______月_____日出生
身份證號(hào):_____________________
住址:_________________________
聯(lián)系電話:____________________
案由:房屋買賣合同糾紛
訴訟請(qǐng)求:
1、請(qǐng)求法院依法判決被告履行《房屋買賣合同》義務(wù),將________________________的房屋所有權(quán)過(guò)戶給原告;
2、請(qǐng)求法院依法判決被告支付原告逾期辦理房屋過(guò)戶事宜的違約賠償人民幣_(tái)_______元;
3、本案訴訟費(fèi)及其它相關(guān)費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:
_______年_____月_____日,原告經(jīng)_______________公司介紹,與被告簽訂了關(guān)于_______________的《房屋買賣合同》,并于當(dāng)日交付了購(gòu)房定金人民幣_(tái)_______元。
雙方同意,被告應(yīng)配合原告在合同簽訂后_______月內(nèi)(即________年_____月_____日前)辦理完畢該房屋過(guò)戶事宜,原告亦多次催促被告履行合同義務(wù),進(jìn)行網(wǎng)簽及后續(xù)房屋過(guò)戶事宜,被告均以各種借口予以拖延,導(dǎo)致該房屋至今未辦理任何過(guò)戶手續(xù)。按照約定,被告拖延逾期辦理過(guò)戶手續(xù)視為違約,被告應(yīng)支付原告逾期辦理房屋過(guò)戶事宜的違約賠償人民幣_(tái)________元.
原告購(gòu)買本房屋是為年底結(jié)婚作為婚房使用,被告遲遲不履行房屋過(guò)戶義務(wù)已經(jīng)給原告造成了諸多損失,無(wú)奈之下訴至法院,請(qǐng)求法庭依法判決被告按照合同履行義務(wù),將房屋過(guò)戶給原告,并賠償原告損失,以維護(hù)原告的合法權(quán)益。
此致
____________區(qū)人民法院
原告:_________________
日期:_________________
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 yyfangchan@163.com (舉報(bào)時(shí)請(qǐng)帶上具體的網(wǎng)址) 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除